字体大小
A-
默认
A+
00:00:00
[{"id":2224,"title":"某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是( )。","stem":"","options":"顺延合同工期，给予费用补偿^*@*^顺延合同工期，不给予费用补偿^*@*^不顺延合同工期，给予费用补偿^*@*^缩短合同工期，给予费用补偿","answer":"D","explanation":"本题考核的是工程师处理承包商索赔的授权范围。工程师在处理承包商的索赔时，有顺延或者不顺延合同工期、给予或不给予费用补偿的权利，没有缩短合同工期的权利。"},{"id":2096,"title":"建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"由供货商承担供货的全部费用^*@*^由采购方承担自行运到目的地所需费用^*@*^由供货商承担货物转运增加的保险费用^*@*^由采购方和供货方共同承担转运费用","answer":"B","explanation":"本题考核的是合同的变更。如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前40 d通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。迟于上述规定期限，双方应当立即协商处理。如果已不可能变更或变更后会发生额外费用支出，其后果均应由采购方负责。"},{"id":1121,"title":"某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为( )。","stem":"","options":"只减少1名招标人代表^*@*^减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家^*@*^招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家^*@*^招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家^*@*^招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家","answer":"B,D,E","explanation":"本题考核的是评标委员会的组成。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2\/3。"},{"id":1120,"title":"在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。","stem":"","options":"投标人资质^*@*^监理大纲^*@*^总监理工程师业绩^*@*^监理单位业绩^*@*^监理费报价","answer":"A,B,C,D","explanation":"本题考核的是监理招标中对投标文件的评审。其主要考核的内容：(1)投标人的资质；(2)监理大纲；(3)拟派项目的主要监理人员；(4)人员派驻计划和监理人员的素质；(5)监理单位提供用于工程的检测设备和仪器，或委托有关单位检测的协议；(6)近几年监理单位的业绩及奖惩情况；(7)监理费报价和费用组成；(8)招标文件要求的其他情况。"},{"id":926,"title":"甲公司将与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括( )。","stem":"","options":"合同主体不变，仍为甲乙两公司^*@*^丙公司可以对乙公司行使抗辩权^*@*^甲公司无须征得乙公司转让的同意，但应通知对方^*@*^丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任^*@*^丙公司直接对乙公司承担合同义务","answer":"B,D,E","explanation":"本题考核的是合同转让债务的承担。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。"},{"id":1593,"title":"施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括( )。","stem":"","options":"取得相关行政管理部门的爆破作业许可^*@*^取得爆破作业资质证件^*@*^与相邻建筑物的所有人进行协调^*@*^做好施工现场的安全防护工作^*@*^保护相邻建筑物","answer":"B,D,E","explanation":"本题考核的是施工合同履行中承包人应完成的义务。取得相关行政管理部门的爆破作业许可、与相邻建筑物的所有人进行协调属于发包人应完成的义务。"},{"id":1119,"title":"某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后( )。","stem":"","options":"招标文件及收费都不退回^*@*^退回招标文件，收费不退回^*@*^不退回招标文件，收费退回^*@*^招标文件及收费分别退回","answer":"A","explanation":"《招标投标法》规定，投标人在投标之前应该购买招标人的招标文件，但在招投标结束后，招标文件及收费都不退回。"},{"id":1118,"title":"某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10 d才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。","stem":"","options":"招标文件为准，开标时间后延^*@*^招标文件为准，开标时间不变^*@*^书面解答为准，开标时间后延^*@*^书面解答为准，开标时间不变","answer":"C","explanation":"《招标投标法》规定，当投标人以书面形式提出质疑，招标人应及时给予书面解答。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。开标时间则相应顺延。"},{"id":2039,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是( )。","stem":"","options":"通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期^*@*^完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期^*@*^因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期^*@*^异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期","answer":"A","explanation":"本题考核的是交钥匙工程合同条件变更条款的有关规定。业主接到承包商提出的延长工期要求。应对以前所作出过的确定进行审查。确定延长竣工时间的基本原则是：合同工期可以增加，但不得减少总的延长时间。此规定的含义是，如果删减部分原定的工作，对约定的总工期或以前已批准延长的总工期不得减少。"},{"id":873,"title":"根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。","stem":"","options":"罚金^*@*^利息^*@*^赔偿金^*@*^违约金","answer":"D","explanation":"本题考核的是违约责任的方式。因为违约一般都会给当事人造成损失，赔偿损失是守约者避免损失的有效方式。"},{"id":617,"title":"建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。","stem":"","options":"性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查^*@*^效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据^*@*^适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式^*@*^申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同公证与鉴证的相同点。合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则；合同鉴证与公证的内容和范围相同；合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。"},{"id":2011,"title":"采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是( )。","stem":"","options":"提交工程师决定^*@*^提交争端裁决委员会决定^*@*^诉讼^*@*^仲裁","answer":"D","explanation":"本题考核的是解决合同争议的方式。依据FIDIC《施工合同条件》，合同双方发生争议后可通过以下方式解决：(1)提交工程师决定；(2)提交争端裁决委员会决定；(3)双方协商；(4)仲裁。如果双方按照前三种方式均未能通过协商解决争议，则只能由合同约定的仲裁机构最终解决。"},{"id":846,"title":"某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。","stem":"","options":"必须适用违约金条款^*@*^必须适用定金条款^*@*^可以选择适用违约金或定金条款^*@*^两者都不能适用，因约定无效","answer":"C","explanation":"本题考核的是承担违约责任的方式。其中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，双方可以选择适用违约金或定金条款。但是这两种违约责任不能合并使用。"},{"id":1295,"title":"某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是( )。","stem":"","options":"试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目^*@*^监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任^*@*^监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任^*@*^试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任","answer":"B","explanation":"本题考核的是监理合同中的委托人义务。监理合同履行中，涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员只应从监理工程师处接受指示。监理人应与这些提供服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受监理工程师的指示完成相应的试验工作，但监理人既不对检测试验数据的错误负责，也不对由此而导致的判断失误负责。"},{"id":1520,"title":"某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应( )。","stem":"","options":"向发包人索赔^*@*^向乙施工单位索赔^*@*^向监理单位索赔^*@*^自行承担","answer":"A","explanation":"本题考核的是合同关系的有关内容。甲、乙承包商没有合同关系，不会产生索赔关系，对甲承包商而言，乙承包商的行为视为发包人的行为。"},{"id":2168,"title":"按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。","stem":"","options":"颁发工程接收证书日^*@*^工程接收证书注明的竣工日^*@*^颁发履约证书日^*@*^协议书中约定的竣工日","answer":"B","explanation":"本题考核的是FIDIC《施工合同条件》中有关施工期的期限。从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。"},{"id":2166,"title":"按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。","stem":"","options":"不利的外界自然条件^*@*^不利的气候条件^*@*^招标文件未提供的地质条件^*@*^图纸未标明的地下障碍物","answer":"B","explanation":"本题考核的是业主应承担的风险义务。其中，属于不可预见物质条件风险的范围包括：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。"},{"id":1668,"title":"下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( )。","stem":"","options":"施工现场待安装的设备损坏^*@*^承包人的人员伤亡^*@*^在现场的第三方人员伤亡^*@*^承包人设备的停工损失^*@*^停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用","answer":"B,D","explanation":"本题考核的是不可抗力事件的合同责任。在合同约定工期内发生的不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。"},{"id":1204,"title":"在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。","stem":"","options":"选定施工合同的承包人^*@*^批准施工合同承包人选定的分包人^*@*^确定工程规模^*@*^主持工程建设有关协作单位的组织协调^*@*^审核承包人的索赔","answer":"B,D,E","explanation":"监理人执行监理业务可以行使的权力主要有：监理人对设计和施工等总包单位所选定的分包单位，拥有批准权或否决权；工程建设有关协作单位组织协调的主持权；在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；审核承包人索赔的权利。"},{"id":1088,"title":"在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )日。","stem":"","options":"要约生效^*@*^承诺生效^*@*^附生效条件的合同条件具备^*@*^附生效期限的合同期限届满","answer":"B","explanation":"本题考核的是合同的成立时间。合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。"},{"id":1260,"title":"在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括( )。","stem":"","options":"对设计、施工承包单位的选定权^*@*^对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权^*@*^对工程设计变更的审批权^*@*^对工程规模、规划设计等要求的认定权","answer":"B","explanation":"本题考核的是在监理合同履行期间，监理人可行使的权利。行使的权利包括：(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权，建设工程有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺技术和使用功能要求；(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权；(4)在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；(5)审核承包人索赔的权利。"},{"id":707,"title":"采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为( )。","stem":"","options":"发包人^*@*^承包人^*@*^监理人^*@*^分包人","answer":"A","explanation":"本题考核的是《建设工程施工合同(示范文本)》下的建设工程一切险。我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由发包人投保建设工程一切险。"},{"id":839,"title":"下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。","stem":"","options":"格式条款是经双方协商采用的标准合同条款^*@*^提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效^*@*^当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款^*@*^如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释^*@*^如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释","answer":"A,D","explanation":"格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。提供格式条款的一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款。"},{"id":1084,"title":"根据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是( )。","stem":"","options":"合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决^*@*^合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决^*@*^仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁^*@*^工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理","answer":"B","explanation":"本题考核的是解决合同争议的方法。和解是指合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。调解，是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法。仲裁必须是自愿的，因此必须有仲裁协议。对于建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。"},{"id":2195,"title":"下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定^*@*^工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力^*@*^工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定^*@*^工程师的索赔处理决定不需通知发包人","answer":"A","explanation":"本题考核的是工程师有处理索赔问题的权力。其权利主要有：(1)在承包人提出索赔意向通知后，工程师有权检查承包人的现场同期记录。(2)对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。可指令承包人作出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见。(3)在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定。(4)对合理的赔偿要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。"},{"id":1099,"title":"下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是( )。","stem":"","options":"和解^*@*^调解^*@*^行政复议^*@*^仲裁","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同争议方式中的仲裁。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。当然，这里所说的和解和调解是狭义的，不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解。这两种情况下的和解和调解属于法定程序，其解决方法仍有强制执行的法律效力。"},{"id":1426,"title":"某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。","stem":"","options":"承包人承担返工费用，工期不予顺延^*@*^承包人承担返工费用，工期给予顺延^*@*^发包人承担追加合同价款，工期不予顺延^*@*^发包人承担追加合同价款，工期给予顺延","answer":"D","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，按照合同对质量责任的约定，此次检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。"},{"id":1848,"title":"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为( )。","stem":"","options":"发包人负责试验，费用由发包人承担^*@*^发包人负责试验，费用由承包人承担^*@*^承包人负责试验，费用由发包人承担^*@*^承包人负责试验，费用由承包人承担","answer":"D","explanation":"本题考核的是承包人负责采购的材料和设备的检验。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。"},{"id":1423,"title":"在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。","stem":"","options":"发包人^*@*^承包人^*@*^工程师^*@*^发包人和承包人共同","answer":"B","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，不论何时，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工。承包人应当按照工程师的要求返工，直到符合约定标准。因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。"},{"id":2191,"title":"将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类。","stem":"","options":"合同目的^*@*^索赔起因^*@*^索赔的合同依据^*@*^索赔事件的性质","answer":"C","explanation":"本题考核的是施工索赔分类。其中，按索赔的合同依据分类可分为合同中’明示的索赔和合同中默示的索赔。"},{"id":1293,"title":"根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中，不属于监理人义务的是( )。","stem":"","options":"协调工程项目的外部关系^*@*^报送监理人员情况^*@*^保守工程秘密^*@*^协调合同管理工作","answer":"A","explanation":"本题考核的是委托监理合同中监理人的义务。委托监理合同中监理人义务包括：(1)监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益。(2)合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作。开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程项目的总监理工程师及该项目监理机构的人员情况。(3)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料。(4)任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人。(5)非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。(6)监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。(7)在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密。(8)负责合同的协调管理工作。故，B、C、D应排除。A为委托人的义务。"},{"id":872,"title":"甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10％，同时甲公司向乙公司给付定金5 000元，后乙公司违约，给甲公司造成损矢2万兀，乙公司应依法向甲公司支付( )。","stem":"","options":"2万元^*@*^2．5万元^*@*^3万元^*@*^3．5万元","answer":"A","explanation":"当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，双方可以选择适用违约金或定金条款。但是这两种违约责任不能合并使用。违约金与赔偿损失也不能同时采用。"},{"id":1746,"title":"根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括( )。","stem":"","options":"本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款^*@*^设计变更调整的合同价款^*@*^因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款^*@*^本期应扣回的工程预付款^*@*^承包人的索赔款","answer":"A,B,D,E","explanation":"本题考核的是工程进度款的计算内容。计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括：(1)经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款。(2)设计变更应调整的合同价款。(3)本期应扣回的工程预付款。(4)根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项。(5)经过工程师批准的承包人索赔款等。"},{"id":589,"title":"按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括( )。","stem":"","options":"领有公共运输执照施工车辆的损失^*@*^不可预料事件造成施工人员的人身伤亡^*@*^施工建筑物的损害^*@*^业主在工地的原有建筑物受到的损害^*@*^临时工程受到的损害","answer":"A,D","explanation":"保险人的除外责任教材中讲了十项原因，大家认真理解。"},{"id":2061,"title":"则供货方应赔偿给施工承包人()。","stem":"某一材料采购合同,双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货,施工承包人为了避免停工待料,只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。","options":"30万元^*@*^70万元^*@*^100万元^*@*^170万元","answer":"C","explanation":"本题考核的是供货方未能按合同约定交付货物的违约责任。如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到价差损失等。"},{"id":610,"title":"建筑工程一切险中的除外责任包括( )。","stem":"","options":"地震^*@*^洪水^*@*^设计错误引起的损失^*@*^自然磨损^*@*^维修保养费用","answer":"C,D,E","explanation":"本题考核的是建筑工程一切险中的除外责任。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误引起的损失和费用；(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；(5)维修保养或正常检修的费用等。"},{"id":1297,"title":"根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是( )。","stem":"","options":"补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间^*@*^补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间十设备折旧率^*@*^补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例十管理费^*@*^补偿金额一设备原值×设备折旧率十管理费","answer":"C","explanation":"本题考核的是根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时补偿金额的计算。对于这种情况，要在专用条件的相应条款内明确经济补偿的计算方法，通常为：补偿金额一设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值十管理费。"},{"id":836,"title":"甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有( )。","stem":"","options":"合同主体不变，仍为甲乙公司^*@*^转让必须征得乙公司同意^*@*^丙公司只能对甲公司行使抗辩权^*@*^甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任^*@*^丙公司应承担与主债务有关的从债务","answer":"B,D,E","explanation":"《民法通则》规定：“合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当取得合同另一方的同意，并不得牟利。合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。”债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。"},{"id":2038,"title":"施工过程中遇到的下列不利条件中，属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有( )。","stem":"","options":"不利于施工的外界自然条件^*@*^超音速飞行物产生的压力波干扰^*@*^招标文件中未提供的水文条件^*@*^不利于施工的气候条件^*@*^招标文件和图纸均未说明的地下障碍物","answer":"A,C,E","explanation":"本题考核的是FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的范围。不可预见物质条件的范围包括：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。"},{"id":878,"title":"依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。","stem":"","options":"招标公告^*@*^投标书^*@*^寄送的价目表^*@*^招股说明书","answer":"B","explanation":"本题考核的是要约。要约是希望和他人订立合同的意思表示，是特定人的意思表示，必须以缔结合同为目的。要约必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外要约必须具备合同的一般条款。"},{"id":2136,"title":"在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。","stem":"","options":"开标^*@*^发出中标函^*@*^提交履约保证^*@*^开工","answer":"C","explanation":"本题考核的是合同协议书。业主发出中标函的28 d内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。"}]
不定项
1
/
0
题干
0
1
、
标题
A
内容
【
正确答案
】
正确答案
【
答案解析
】
答案解析
上一题
免费刷题
解析
下一题
