字体大小
A-
默认
A+
00:00:00
[{"id":615,"title":"工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。","stem":"","options":"施工投标保证^*@*^施工合同履约保证^*@*^施工合同支付保证^*@*^工程预付款保证^*@*^施工合同工程款垫支保证","answer":"A,B,D","explanation":"本题考核的是保证在建设过程中的应用。保证在建设过程中的应用包括：施工投标保证；施工合同履约保证；施工预付款保证。"},{"id":1425,"title":"检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则()。","stem":"施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。","options":"发包人承担全部费用，工期相应顺延^*@*^发包人承担全部费用，工期不予顺延^*@*^承包人承担全部费用，工期不予顺延^*@*^承包人承担全部费用，工期相应顺延","answer":"A","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。"},{"id":1715,"title":"工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是( )。","stem":"","options":"承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用^*@*^承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用^*@*^发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用^*@*^发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用","answer":"A","explanation":"本题考核的是建设工程施工合同中承包人应承担的义务。承包人应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，接管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。"},{"id":706,"title":"下列关于合同公证的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"合同公证只能确认合同的真实性^*@*^合同公证由工商行政管理机关作出^*@*^合同公证的效力只能限于国内^*@*^经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同公证。合同公证的目的是证明合同的合法性与真实性。合同公证是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同。公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。"},{"id":1525,"title":"按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( )。","stem":"","options":"工程本身的损害^*@*^由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害^*@*^由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害^*@*^承包方人员伤亡^*@*^承包人停工损失","answer":"A,B,C","explanation":"本题考核的是不可抗力事件的合同责任。其中应由发包人承担责任的有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害；(2)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用；(3)工程所需清理、修复费用。"},{"id":1669,"title":"施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( )。","stem":"","options":"国家规定应缴纳的税费发生变化^*@*^工程造价管理部门公布的价格调整^*@*^电价发生变化^*@*^承包人租赁的设备损坏增加了维修费用^*@*^一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8h","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是可以调整合同价款的原因。采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。如施工过程中地方税的某项税费发生变化，按实际发生与订立合同时的差异进行增加或减少合同价款的调整。(2)工程造价部门公布的价格调整。当市场价格浮动变化时，按照专用条款约定的方法对合同价款进行调整。(3)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。(4)双方约定的其他因素。"},{"id":654,"title":"根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是( )。","stem":"","options":"投标文件的密封不符合招标文件的要求^*@*^投标人购买招标文件后不递交投标文件^*@*^投标文件中附有招标人不能接受的条件^*@*^投标截止日期后要求撤回投标文件","answer":"D","explanation":"本题考核的是施工投标保证在建设工程中的应用。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤销投标书；(2)投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知，，规定，签订合同协议或递交履约保函。投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。"},{"id":833,"title":"《合同法》规定，要约生效条件为( )。","stem":"","options":"要约人向受要约人发出要约^*@*^要约人与受要约人共同在要约文件上签字^*@*^受要约人作出有效承诺^*@*^要约以任何形式到达受要约人","answer":"D","explanation":"本题考核的是要约的生效条件。《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。"},{"id":1662,"title":"按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为()。","stem":"某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。","options":"自2月1日始，至12月5日止^*@*^自2月1日始，至12月20日止^*@*^自2月5日始，至12月5日止^*@*^自2月5日始，至12月20日止","answer":"A","explanation":"本题考核的是竣工时间的确定。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。承包人的实际施工期限，从开工日起到上述确认为竣工日期之间的日历天数。开工日正常情况下为专用条款内约定的日期，也可能是由于发包人或承包人要求延期开工，经工程师确认的日期。本题中，承包人的延期申请未获得批准，则正确答案为A。"},{"id":1080,"title":"施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元，后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为( )万元。","stem":"","options":"2^*@*^5^*@*^7^*@*^12","answer":"C","explanation":"本题考核的是承担违约责任的最大款额。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。当事人也可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回。收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。因此施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为7万元。"},{"id":1395,"title":"根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是( )。","stem":"","options":"通知委托人，建议下达停工指令^*@*^征得委托人同意后，下达停工指令^*@*^立即下达停工指令并尽快通知委托人^*@*^立即召开现场会议，讨论对策","answer":"C","explanation":"本题考核的是监理人执行监理义务可以行使的权力。按照范本通用条件的规定，监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括：在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人。"},{"id":612,"title":"施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。","stem":"","options":"留置^*@*^保证^*@*^定金^*@*^质押","answer":"B","explanation":"本题考核的是保证在建设工程中的应用。履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。"},{"id":2092,"title":"根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有( )。","stem":"","options":"批准分包工程部位^*@*^审查分包商资质^*@*^协商分包工程的施工^*@*^检查分包工程使用的材料^*@*^参与计量分包人完成的永久工程","answer":"B,D","explanation":"本题考核的是工程师对分包合同的管理。工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。只是依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权；对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。为了准确地区分合同责任，工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。"},{"id":1767,"title":"施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。","stem":"","options":"不可抗力^*@*^工程量增加^*@*^承包商基础施工超挖^*@*^设计变更^*@*^工程师延误提供所需指令","answer":"A,B,D,E","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。"},{"id":2011,"title":"采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是( )。","stem":"","options":"提交工程师决定^*@*^提交争端裁决委员会决定^*@*^诉讼^*@*^仲裁","answer":"D","explanation":"本题考核的是解决合同争议的方式。依据FIDIC《施工合同条件》，合同双方发生争议后可通过以下方式解决：(1)提交工程师决定；(2)提交争端裁决委员会决定；(3)双方协商；(4)仲裁。如果双方按照前三种方式均未能通过协商解决争议，则只能由合同约定的仲裁机构最终解决。"},{"id":847,"title":"某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》的规定的合同履行中的( )。","stem":"","options":"债权转让^*@*^合同变更^*@*^债务转移^*@*^合同转让","answer":"A","explanation":"本题考核的是债权转让。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或部分转让给第三人的行为。"},{"id":1294,"title":"施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由( )支付。","stem":"","options":"委托人^*@*^承包人^*@*^委托人和承包人共同^*@*^政府主管部门","answer":"A","explanation":"本题考核的是监理人的权利。监理人在工作过程中作出了显著成绩，如由于监理人提出的合理化建议，使委托人获得实际经济利益，则应按照合同中规定的奖励办法，得到委托人给予的适当物质奖励。"},{"id":2139,"title":"在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括( )。","stem":"","options":"业主提供的设计不当造成的损失^*@*^承包商提供的设计不当造成的损失^*@*^不属于承包商原因造成的放射性污染^*@*^属于承包商原因造成的放射性污染^*@*^政策法规的变化对工程成本的影响","answer":"A,C,E","explanation":"本题考核的是业主应承担的风险内容。业主应承担的风险内容主要有：(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动；(2)工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战；(3)不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波；(5)暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；(5)因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；(7)业主提供的设计不当造成的损失；(8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。"},{"id":843,"title":"《合同法》规定的合同有效条件包括( )。","stem":"","options":"合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力^*@*^当事人意思表示真实^*@*^合同当事人签字或盖章^*@*^合同应当采用书面形式^*@*^不违反法律或社会公共利益","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是合同生效应具备的条件。其条件包括：(1)当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；(2)意思表达真实；(3)不违反法律或者社会公共利益。"},{"id":1846,"title":"某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"工期和经济损失由承包人承担^*@*^给予经济损失补偿，不顺延合同工期^*@*^顺延合同工期，不补偿经济损失^*@*^补偿经济损失并顺延合同工期","answer":"A","explanation":"本题考核的是重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。"},{"id":2064,"title":"设备性能验收阶段，出现( )情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。","stem":"","options":"存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理^*@*^第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因^*@*^第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值^*@*^由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验","answer":"B","explanation":"设备性能验收阶段，在不影响合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，供货方在双方商定的时间内免费修理，监理可同意签署初步验收证书，所以A选项不正确；如果第一次性能验收试验达不到合同规定的一项或多项性能保证值，则监理与双方应共同分析原因，划清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后合同约定的时间内进行第二次验收试验，如能顺利通过，则签署初步验收证书，所以C选项不正确；属于采购方原因，合同设备应被认为初步验收通过，监理签署初步验收证书，所以D选项不正确。"},{"id":2160,"title":"工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。","stem":"","options":"当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定^*@*^认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料^*@*^批准承包人缩短合同工期^*@*^将批准的索赔额纳入月进度款中","answer":"C","explanation":"工程师在处理索赔时的职责范围包括：(1)在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录。(2)对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。可指令承包人作出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见。(3)在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定。(4)对合理的索赔要求，工程师有权将它纳人工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。但无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权利，但他不可以扣减合同工期。"},{"id":2138,"title":"工程师对分包合同的管理包括( )。","stem":"","options":"检查确认分包工程质量^*@*^对分包商索赔的批准^*@*^对分包商发布变更指令^*@*^对分包商资质进行审查^*@*^计量、确认分包商完成的工程量","answer":"A,D","explanation":"本题考核的是工程师对分包合同的管理。工程师依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权；对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。"},{"id":2168,"title":"按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。","stem":"","options":"颁发工程接收证书日^*@*^工程接收证书注明的竣工日^*@*^颁发履约证书日^*@*^协议书中约定的竣工日","answer":"B","explanation":"本题考核的是FIDIC《施工合同条件》中有关施工期的期限。从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。"},{"id":1913,"title":"某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"按订购数量加多付数量计算货款^*@*^按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款^*@*^按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款^*@*^按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款","answer":"A","explanation":"本题考核的是交货数量的允许增减范围。交付货物的数量在合理的尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。超过界限范围时，按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量。如果超过合理范围，则按实际交货数量计算。不足部分由供货方补齐或退回不足部分的货款；采购方同意接受的多交付部分，进一步支付溢出数量货物的货款。但在计算多交或少交数量时，应按订购数量与实际交货数量比较，均不再考虑合理磅差和尾差因素。"},{"id":1110,"title":"投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。","stem":"","options":"投标人应要求招标人继续解释^*@*^以书面解答为准^*@*^以招标文件为准^*@*^由人民法院判定","answer":"B","explanation":"本题考核的是解答与招标文件不一致时的处理决定。投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出来某些质疑问题，招标人应及时给与书面解答，如书面解答与招标文件中的规定不一致，以书面解答为准。"},{"id":2197,"title":"工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据( )进行分类。","stem":"","options":"索赔的合同依据^*@*^索赔的目的^*@*^索赔事件的性质^*@*^索赔的起因","answer":"C","explanation":"本题考核的是施工索赔分类。其中，按索赔事件的性质分类有：(1)工程延误索赔；(2)工程变更索赔；(3)合同被迫终止的索赔；(4)工程加速索赔；(5)意外风险和不可预见因素索赔；(6)其他索赔。"},{"id":720,"title":"《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有( )。","stem":"","options":"缔约一方有受损害的事实^*@*^缔约过失责任方有过错^*@*^缔约方违反要约约定^*@*^缔约当事人的过错与损失有因果关系^*@*^合同尚未成立","answer":"A,B,D,E","explanation":"本题考核的是缔约过失责任的构成要件。缔约过失责任，是指在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损害。缔约过失责任的构成要件为：(1)缔约一方受有损失；(2)缔约当事人有过错；(3)合同尚未成立；(4)缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。"},{"id":1843,"title":"发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延^*@*^发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期^*@*^承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款^*@*^承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期","answer":"D","explanation":"本题考核的是发包人供应的设备试车验收不合格责任的划分。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。按照合同对质量责任的约定，此次检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。"},{"id":1298,"title":"依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有( )。","stem":"","options":"办理施工有关的行政审批手续^*@*^将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方^*@*^负责工程施工各方的协调管理^*@*^与监理人协商一致，选定项目承包人^*@*^提供监理工作需要的资料","answer":"B,E","explanation":"本题考核的是监理合同中委托人的义务。其义务主要有：(1)委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。(2)与监理人做好协调工作。委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系。更换此人要提前通知监理人。(3)为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求作出决定的一切事宜做出书面决定。(4)为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。协助工作包括以下几方面内容：1）将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确。2）在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料。3）为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。"},{"id":2137,"title":"依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有( )。","stem":"","options":"指示承包人提前竣工^*@*^指示承包人缩短合同工期^*@*^指示承包人删减合同约定的某些工作内容^*@*^确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额^*@*^承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录","answer":"A,B","explanation":"本题考核的是有关工程师职权的内容。备选项D和E属于工程师的职权。"},{"id":616,"title":"建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有( )。","stem":"","options":"项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜^*@*^施工企业法定代表人代表企业参加施工投标^*@*^监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务^*@*^项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理^*@*^设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底","answer":"A,C,D","explanation":"本题考核的是委托代理。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。"},{"id":827,"title":"合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。","stem":"","options":"按交易习惯^*@*^依据合同的相关条款^*@*^签订补充协议^*@*^按履行义务一方承担的原则","answer":"C","explanation":"合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。《合同法》规定，当事人协商一致可以变更合同这里仅指合同内容的变更，而不包括合同主体的变更。"},{"id":2091,"title":"根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的是( )。","stem":"","options":"因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定^*@*^因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔^*@*^因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向工程师提交索赔报告^*@*^因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告^*@*^因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告","answer":"B,D","explanation":"本题考核的是分包合同的索赔管理。分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向承包商提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。"},{"id":1530,"title":"按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"应当由发包人保管并承担保管费用^*@*^应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担^*@*^应当由承包人保管并承担保管费用^*@*^应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担","answer":"D","explanation":"本题考核的是发包人供应的材料设备。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。"},{"id":1097,"title":"建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应( )。","stem":"","options":"申请仲裁机构重新仲裁^*@*^申请仲裁机构撤销仲裁裁决^*@*^申请人民法院撤销仲裁裁决^*@*^申请政府主管部门撤销该裁决","answer":"C","explanation":"本题考核的是申请撤销裁决的情形。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：(1)没有仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所根据的证据是伪造的；(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的。"},{"id":1748,"title":"建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有( )。","stem":"","options":"开通施工现场公共道路^*@*^水准点与坐标控制点的交验^*@*^办理施工许可手续^*@*^审查承包人提交的施工进度计划^*@*^书面通知发包人及时支付工程预付款","answer":"B,D","explanation":"本题考核的是开工前工程师准备工作的范围。开工前，对工程师而言，特别需要做好水准点与坐标控制点的交验，按时提供标准、规范。为了能够按时向承包人提供设计图纸，工程师可能还需要做好设计单位的协调工作，按照专用条款的约定组织图纸会审和设计交底。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据。"},{"id":702,"title":"下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有( )。","stem":"","options":"工程所有人对全部工程签发完工验收证书^*@*^承包人撤出施工现场^*@*^工程所有人实际占用全部工程^*@*^工程保修期满^*@*^工程合理使用期满","answer":"A,C","explanation":"本题考核的是建筑工程一切险的保险责任期。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。"}]
不定项
1
/
0
题干
0
1
、
标题
A
内容
【
正确答案
】
正确答案
【
答案解析
】
答案解析
上一题
免费刷题
解析
下一题
