2025年04月21日监理工程师合同管理多选题37在线免费模拟刷题　- 七彩学习网

[{"id":1884,"title":"设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因是( )。","stem":"","options":"设计人的工作^*@*^委托任务范围内的设计变更^*@*^承包人原因的重大设计变更^*@*^发包人原因的重大设计变更^*@*^委托其他设计单位完成的变更","answer":"A,B,D,E","explanation":"本题考查的是设计合同履行管理。设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因：<\/span>\n\n\t(1)设计人的工作；\n<\/p>\n\n\t(2)委托任务范围内的设计变更；<\/span>\n<\/p>\n\n\t(3)委托其他设计单位完成的变更；<\/span>\n<\/p>\n\n\t(4)发包人原因的重大设计变更。<\/span>\n<\/p>\n\n\t故，本题选ABDE<\/span>\n<\/p>"},{"id":1244,"title":"下列担保方式中，债权人依照法律有优先受偿权的是( )。","stem":"","options":"保证^*@*^抵押^*@*^质押^*@*^留置^*@*^定金","answer":"B,C,D","explanation":""},{"id":1882,"title":"建设工程勘察合同中，准备工作中属于勘察人的工作有( )。","stem":"","options":"提供基准点^*@*^拆除地上地下障碍物^*@*^处理施工扰民问题^*@*^平整施工现场^*@*^勘察现场设备机具的布置","answer":"A,E","explanation":""},{"id":2673,"title":"根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，不正确的有 ( )","stem":"","options":"因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定^*@*^因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先给予分包商补偿后，再向业主索赔^*@*^因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向工程师提交索赔报告^*@*^因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告^*@*^因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向工程师提交索赔报告","answer":"A,B,C,E","explanation":"应由业主承担责任的索赔事件：分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果认为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。承包商应定期将该阶段为此项索赔所采取的步骤和进展情况通报分包商。这类事件可能是：①应由业主承担风险的事件，如施工中遇到了不利的外界障碍、施工图纸有错误等；②业主的违约行为，如拖延支付工程款等；③工程师的失职行为，如发布错误的指令、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰等；④执行工程师指令后对补偿不满意，如对变更工程的估价认为过少等。当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的行为属于代为索赔。若承包商就同一事件也受到了损害，分包商的索赔就作为承包商索赔要求的一部分。索赔获得批准顺延的工期加到分包合同工期上去，得到支付的索赔款按照公平合理的原则转交给分包商。承包商处理这类分包商索赔时还应注意两个基本原则：①从业主处获得批准的索赔款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件；②分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按总包合同规定的程序提出索赔不仅不承担责任，而且为了减小事件影响使承包商为分包商采取的任何补救措施费用由分包商承担。应由承包商承担责任的事件：此类索赔产生于承包商与分包商之间，工程师不参与索赔的处理。"},{"id":1408,"title":"《合同法》对违约责任制度所作的详细规定的目的是( )。","stem":"","options":"维护法律尊严^*@*^加强合同当事人履行合同的责任心^*@*^保护当事人的合法权益^*@*^预防和减少违反合同现象的产生^*@*^维持社会秩序","answer":"B,C,D","explanation":""},{"id":2416,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定，业主可以向承包商索赔的条款涉及( )。","stem":"","options":"接收不合格的材料和工程^*@*^拖期违约赔偿^*@*^承包人办理保险未能获得补偿的部分^*@*^缺陷通知期延长^*@*^业主为承包人提供的电、气、水等应收款项","answer":"B,C,D,E","explanation":""},{"id":1400,"title":"有关仲裁协议作用的叙述中，正确的是( )。","stem":"","options":"合同当事人均受仲裁协议的约束^*@*^是仲裁机构对纠纷进行仲裁的补充条件^*@*^不排除法院对纠纷的管辖权^*@*^仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁^*@*^仲裁裁决具有强制性","answer":"A,D","explanation":""},{"id":2364,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》专用条款中规定，工程材料的采购满足( )条件后，承包商向工程师提交预付材料款的支付清单。","stem":"","options":"承包商按要求提交了订货单、收据价格证明文件（不包括运至现场的费用）^*@*^材料的储存条件符合技术条款的要求^*@*^材料已到达工地并经承包商和工程师共同验点入库^*@*^材料已到达工地并经业主和工程师共同验点入库^*@*^材料的质量符合技术条款的要求","answer":"B,C,E","explanation":""},{"id":1608,"title":"债权人将合同的权利转让给受让人时，( )。","stem":"","options":"应征得债务人同意^*@*^未通知债务人，该转让不发生效力^*@*^债务人的抗辩权只能针对债权人^*@*^应当通知债务人^*@*^所有的从权利都随之转让给受让人","answer":"B,D","explanation":""},{"id":1671,"title":"对勘察投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。","stem":"","options":"勘察方案是否合理^*@*^报价是否合理^*@*^勘察技术水平是否先进^*@*^勘察数据能否准确可靠^*@*^勘察进度快慢","answer":"A,B,C,D","explanation":""},{"id":2742,"title":"根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有 ( )","stem":"","options":"格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务^*@*^订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款^*@*^订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动^*@*^发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释^*@*^发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释","answer":"A,B,C,E","explanation":"格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务，订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款，发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释。"},{"id":1378,"title":"“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。","stem":"","options":"气候变化造成精密仪表^*@*^外力引起的电气设备^*@*^地震导致施工建筑物^*@*^档案、文件、账簿^*@*^台风摧毁施工现场内的临时工程","answer":"B,C,E","explanation":"建筑工程一切险责任范围包括：\r\n保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿： &nbsp;(1)自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。但是，对于被保险人在工地上原有建筑物毁坏，除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失属于除外责任。"},{"id":2029,"title":"根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括( )。","stem":"","options":"办理施工许可证^*@*^拆除地下障碍物^*@*^平整施工现场^*@*^挖好排水沟渠^*@*^接通水源电源","answer":"B,C,D,E","explanation":"本题考核的是勘察合同中发包人应为勘察人提供的现场工作条件。根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括：(1)落实土地征用、青苗树木赔偿；(2)拆除地上地下障碍物；(3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；(4)平整施工现场；(5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。"},{"id":2672,"title":"在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括 ( )","stem":"","options":"事件造成了承包人成本的额外支出或总工期延误^*@*^造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任^*@*^造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错^*@*^按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知^*@*^按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告","answer":"A,B,D,E","explanation":"工程师判定承包人索赔成立的条件为：①与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；②造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任和风险责任；③承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。"},{"id":2749,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有( )","stem":"","options":"发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿^*@*^施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件^*@*^业主提前占用部分工程导致后续施工的延误^*@*^后续法规调整引起的延误^*@*^施工中受到其他承包商的干扰","answer":"B,C,D,E","explanation":"可以给承包商延长工期，有两个必备条件：①一定不是承包商的责任或原因；②确实有时间上的延误，按这个原则判断即可。"},{"id":1677,"title":"公开招标时设置资格预审程序的目的有( )。","stem":"","options":"选出经济实力较强的申请投标人^*@*^减少评标工作量^*@*^考察总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件^*@*^确定招标工作范围^*@*^取代评标过程","answer":"B,C","explanation":""},{"id":1402,"title":"有关仲裁的叙述中，正确的是( )。","stem":"","options":"仲裁机构与政府存在隶属关系^*@*^裁决立即生效^*@*^仲裁机构本身有强制力^*@*^裁决作出后，人民法院不予受理同一纠纷的起诉^*@*^仲裁机构无权受理由合同一方当事人提出的仲裁要求","answer":"B,D,E","explanation":""},{"id":1500,"title":"合同当事人签订的合同确认为无效合同的确认权归( )。","stem":"","options":"合同当事人^*@*^人民法院^*@*^仲裁机构^*@*^公证机关^*@*^人民政府","answer":"B,C","explanation":""},{"id":2367,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于承包商自有施工设备控制的表述，正确的有( )。","stem":"","options":"对于后期施工不再使用的设备，竣工前经过工程师批准后，承包商可以提前撤出工地^*@*^某些使用台班数较少的施工机械在现场闲置期间，如果承包商的其他合同工程需要使用时，可以向工程师申请暂时运出^*@*^运抵施工现场的施工机具和设备未经过工程师的批准，承包商不能将其中的任何一部分运出施工现场^*@*^承包商可以任何时候调出施工现场的机具和设备^*@*^运送承包商人员和物资的运输车辆可以自由出入施工现场","answer":"A,B,C,E","explanation":""},{"id":1454,"title":"撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。","stem":"","options":"要约到达受要约人之前^*@*^受要约人发出承诺通知之前^*@*^要约到达受要约人同时^*@*^承诺到达对方之前^*@*^要约在发生效力之后","answer":"A,C","explanation":""},{"id":2677,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有( )","stem":"","options":"污染物的影响^*@*^不利于施工的气候条件^*@*^实际地质情况与招标文件中提供的条件不一致^*@*^施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍^*@*^与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰","answer":"A,C,D,E","explanation":"不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均来说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。"},{"id":2671,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有 ( )","stem":"","options":"延误发放图纸^*@*^不可预见的物质条件^*@*^其他承包商的干扰^*@*^公共当局引起的延误^*@*^异常不利的气候条件","answer":"A,B","explanation":"C、D、E项只可顺延工期，不可提出费用补偿；A项可索赔工期，费用和利润；B项可索赔工期和费用。故选A、B。"},{"id":1834,"title":"属于正常监理酬金中间接成本的是( )。","stem":"","options":"经营业务费^*@*^业务培训费、图书资料购置费^*@*^文具、纸张、账表、报刊、文印费用^*@*^固定资产及常用工器具、设备的使用费^*@*^监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用","answer":"A,B,C,D","explanation":""},{"id":1573,"title":"合同不当履行的情形有( )。","stem":"","options":"由债务人致使债权人失去债权^*@*^由债权人致使债务人履行困难^*@*^债务人提前履行^*@*^债务人拒绝履行^*@*^债务人部分履行","answer":"B,C,E","explanation":""},{"id":1618,"title":"必须依法公开招标的项目是( )。","stem":"","options":"全部使用国有资金投资项目^*@*^国有资金投资占控股的项目^*@*^国有资金投资占主导地位项目^*@*^总投资在3 000万元人民币以上项目^*@*^涉及国家安全的工程","answer":"A,B,C","explanation":""},{"id":2204,"title":"发包人控制工程分包的基本原则是( )。","stem":"","options":"装饰装修工程不允许分包^*@*^主体工程的施工任务不允许分包^*@*^安装工程的施工不允许分包^*@*^只允许一家分包人进行分包^*@*^主要工程量必须由承包人完成","answer":"B,E","explanation":""},{"id":1881,"title":"设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。并注明建设工程合理使用年限。","stem":"","options":"设备材料采购^*@*^施工图会审^*@*^施工^*@*^非标准设备制作^*@*^设计交底","answer":"A,C,D","explanation":"本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。故，本题选ACD"},{"id":1571,"title":"关于承担违约责任中赔偿损失的叙述，正确的是( )。","stem":"","options":"损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失^*@*^赔偿损失是承担违约责任的主要方式^*@*^当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担^*@*^损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益^*@*^违约一般都会给当事人造成损失，赔偿损失是守约者避免损失的有效方式","answer":"A,B,C,E","explanation":""},{"id":1372,"title":"除另有规定外，合同公证与合同鉴证的相同点包括( )相同。","stem":"","options":"范围^*@*^内容^*@*^目的^*@*^性质^*@*^效力","answer":"A,B,C","explanation":""},{"id":2205,"title":"工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好( )。","stem":"","options":"使施工现场具备施工条件^*@*^施工人员和设备的调配工作^*@*^按时提供标准、规范^*@*^组织图纸会审和设计交底工作^*@*^水准点与坐标控制点的交验","answer":"C,D,E","explanation":""},{"id":2025,"title":"依据建设工程施工合同范本规定，关于追加合同价款的表述，正确的有( )。","stem":"","options":"费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人承担的经济支出^*@*^费用指包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出^*@*^费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出^*@*^追加合同价款是指合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经工程师确认后，按照计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款^*@*^追加合同价款是指合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，按照计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款","answer":"C,E","explanation":""},{"id":2281,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定，属于承包商应提供的担保是( )。","stem":"","options":"支付担保^*@*^预付款担保^*@*^履约担保^*@*^质量担保^*@*^进度担保","answer":"B,C","explanation":""},{"id":2675,"title":"根据FIDIC1999年出版的《设计采购施工(EPC)\/交钥匙工程合同条件》，参与合同管理的有关方包括业主代表、承包商代表和分包商，其中下列关于承包商代表和分包商的说法中正确的有 ( )","stem":"","options":"承包商任命的负责合同履行管理的负责人须经业主同意^*@*^负责合同履行管理的负责人职责为与业主代表共同建立合同正常履行中的风险管理关系^*@*^负责合同履行管理的负责人可以对承包商和分包商的设计进行监督^*@*^承包商在特定条件下可以将整个工程分包出去，只进行适当的管理^*@*^承包商须经业主认可后才可以开始分包工作","answer":"A,C,E","explanation":"承包商任命并经业主同意而授权负责合同履行管理的负责人。职责为与业主代表共同建立合同正常履行中的管理关系，以及对承包商和分包商的设计、施工提供一切必要的监督。由于承包范围的工作内容较多，性质又有很大差异，因此分包商承担的工作内容可能包括：设计、施工、设备制造、材料供应、机组调试等。通用条件内对分包作了以下两方面的规定，一是承包商不得将整个工程分包出去；二是业主接受的在专用条款中约定的分包工作，承包商应在28天以前将选择的分包商的有关资质、经验等详细资料以及分包商开始工作的时间通知业主，经业主认可后才可以开始分包工作。"},{"id":2745,"title":"下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有 ( )","stem":"","options":"招标文件^*@*^招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答^*@*^技术文件中提供的地质资料^*@*^工程师发布的书面指令^*@*^检查和试验记录","answer":"C,D,E","explanation":"A项，招标文件是业主招标时的要求，内容不一定与合同一致，因为投标人有时可提出比招标要求更高的标准。B项，现场考察阶段的答疑必须以书面形式发给所有投标人，作为招标文件的一部分，口头解答无正式效力。"},{"id":1453,"title":"要约应当具备的条件是( )。","stem":"","options":"内容具体确定^*@*^接受要约邀请^*@*^希望收到承诺^*@*^必须由受要约人作出^*@*^表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束","answer":"A,E","explanation":""},{"id":2743,"title":"下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有 ( )","stem":"","options":"工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止^*@*^工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止^*@*^工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日^*@*^被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响^*@*^被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日","answer":"A,C,E","explanation":"保险期限：自开工或设备运至工地起，至验收合格或实际占用为止（以先发生者为准），最长不超过保险单中的保险期。根据建筑工程一切险的定义不难推测出本题答案，建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。如果工程提前竣工或提前使用，就已不是在建造过程中，因此保险期限应截止至工程验收合格或实际占用为止，故B、D项错误，而C、E项正确。另外，A项也是合情合理的，保险期限不应因为工程延误竣工而延长（除非投保人交纳一定费用延长保险期限），否则对保险公司不公平。"},{"id":2258,"title":"关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"逾期交货承担违约责任^*@*^供货方提前交货，采购方可以拒绝提前提货^*@*^采购方可因供货方逾期交货而解除合同^*@*^采购方因供货方提前交货应提前付款^*@*^供货方逾期交货，应按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金","answer":"A,B,C,E","explanation":""}]

多选题

1 / 0

1 、标题

A 内容

上一题

免费刷题

解析

下一题

00:00:00