\r\n\t施工总承包单位将幕墙工程分包了专业分包单位 A,施工过程中,A 单位项目负责人并不服从施工总承包单位的统一管理,野蛮施工。7 月 20-23 日的连续大雨,致使幕墙玻璃面板出现渗漏水,室内楼地面已施工完毕的木地板被浸泡。监理要求施工总承包单位维修幕墙工程并更换被浸泡的木地板。但施工总承包单位以该分项已经进行专业分包,且 A 单位不服从施工总承包单位的管理为由,认为本单位不应承担相关责任。<\/div>","options":"","answer":"","explanation":"
\r\n\t2)不合理,虽然该事件发生是非承包商原因造成的,但垫层 2 的总时差为 1 周,延误的时间 2 周对总工期只造成 2-1=1 周的影响,所以工期索赔 2 周不合理,只能索赔 1 周。<\/div>"},{"id":11961,"title":"某4层框架结构商务楼工程,建筑面积15 000 平方米,工程项目通过公开招标的方式确定了两个不同性质的施工单位承担该项工程全部施工任务,建设单位分别与A公司签订了土建施工合同,与B公司签订了设备安装施工合同。合同执行过程中,发生如下事件。\r\n事件一:A公司在签订合同后因自身资金周转困难,随后和承包商C公司签订了分包合同,在分包合同中约定承包商C按照建设单位(业主)与承包商A约定的合同金额的10%向承包商A支付管理费,安全、质量等一切责任由承包商C承担。\r\n事件二:该工程中厅屋盖采用钢筋混凝土结构,长36m,宽20m,高15m,模板支架采用满堂脚手架。由于没有详细的施工方案和设计计算,C单位只凭经验搭设,立杆间距为1.2m,步距为2m。于2009年5月20日下午开始浇筑混凝土,由于模板支架立杆间距过大,又缺少水平拉结和剪刀撑,架体承载力不够,当连续作业到21日凌晨时,突然发生屋顶梁板整体坍塌,造成5人死亡、1人重伤的重大事故。\r\n事件三:由于土建工程施工时间拖延15天,B公司的开工时间相应推迟了15天,于是B公司向A公司提出了索赔。\r\n问题:\r\n1.事件一中,A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?\r\n2.这起事故发生的主要原因是什么?属于哪个等级的事故?\r\n3.A公司是否要负连带责任?依据是什么?\r\n4.模板工程安全检查的保证项目有哪些?\r\n5.现浇混凝土工程模板支撑系统的选材及安装的主要安全技术措施有哪些?\r\n6.事件三中,B公司向A公司提出索赔是否正确?如不正确,说明正确的做法。","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"1.事件一中,A公司的做法不符合国家有关法律的规定。理由:A公司的行为属于非法转包行为,这是《招标投标法》中禁止的行为。
\r\n2.这起事故发生的主要原因:这是一起因违法转包、违章施工而导致的重大责任事故。理由:模板工程施工前没有编制专项施工方案,施工中所使用的模板支架不符合要求,杆件间距过大,缺少水平拉结和剪刀撑,不能承载施工荷载和材料自重,最终导致失稳坍塌。等级属于较大事故。
\r\n3.A公司应对这起事故负连带责任。理由:因为该公司违法转包,违反了相关法律规定,并且在施工期间该公司也未派人参与施工管理。
\r\n4.模板工程安全检查的保证项目有施工方案、支撑系统、立柱稳定、施工荷载、模板存放、支拆模板。
\r\n5.现浇混凝土工程模板支撑系统的选材及安装的安全技术措施如下:
\r\n(1)支撑系统的选材及安装应按设计要求进行,基土上的支撑点应牢固平整,支撑在安装过程中应考虑必要的临时固定措施,以保证其稳定性。
\r\n(2)支撑系统的立柱材料可选用钢管、门形架、木杆,其材质和规格应符合设计和安全要求。
\r\n(3)立柱底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力。为合理传递荷载,立柱底部应设置木垫板,禁止使用砖及脆性材料铺垫。当支承在地基上时,应对地基土的承载力进行验算。
\r\n(4)为保证立柱的整体稳定,在安装立柱的同时,应架设水平支撑和剪刀撑。
\r\n(5)立柱的间距应经计算确定,按照施工方案的规定设置,若采用多层支模,上下层立柱要垂直,并应在同一垂直线上。
\r\n6.事件二中B公司向A公司提出的索赔不正确。正确做法:B公司应就A公司的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失,向建设单位提出索赔。"},{"id":2807,"title":"B建筑公司就争议问题提起诉讼,可向哪些法院提出?","stem":"2010年3月,某房地产开发公司就某住宅小区建筑项目公开招标,共有A、B、C、D四家建筑公司参加投标,结果由B建筑公司中标并于2010年4月5日在网上进行了公示。2010年4月17日,投标人A建筑公司以房地产公司与B建筑公司有串标嫌疑为由,向项目所在地建设局进行投诉,建设局受理投诉后,以其不是利害关系人为由(A建筑公司列中标候选人排名第三),出具了驳回异议的报告并送达A建筑公司。
\r
2010年4月末,房地产开发公司向B建筑公司发出了中标通知书,在合同订立磋商过程中,房地产公司要求B建筑公司将工程承包范围内的消防工程分包给自己信赖的公司,B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝,于是,房地产公司迟迟不予签订合同,无奈B建筑公司只得诉至法院,但房地产公司辩称:虽然已发中标通知书,但该文件并无合同效力,且双方的合同尚未签订,因此不存在合同上的权利义务关系。","options":"","answer":"","explanation":"B建筑企业可向房地产公司所在地或工程所在地法院提起诉讼。"},{"id":12104,"title":"某市科技大学新建一座现代化的智能教学楼,框架-剪力墙结构,地下2层,地上18层,建筑面积24 500 平方米,某建筑公司施工总承包,工程于2006年3月开工建设。地下防水采用卷材防水和防水混凝土两种方式结合。施工时,施工队在防水混凝土终凝后立即进行养护,养护7天后,开始卷材防水施工。卷材防水采用外防外贴法,先铺立面,后铺平面。屋面采用高聚物改性沥青防水卷材,屋面施工完毕后持续淋水1h后进行检查,并进行了蓄水检验,蓄水时间12 h。工程于2007年8月28日竣工验收。在使用至第3年发现屋面有渗漏,学校要求原施工单位进行维修处理。\r\n问题:\r\n1.屋面渗漏淋水试验和蓄水检查是否符合施工要求?请简要说明。\r\n2.学校的要求原施工单位进行维修处理是否合理?为什么?\r\n3.地下防水工程施工时哪些工作不合理?应该如何正确操作?\r\n4.该教学楼屋面防水工程造成渗漏的质量问题可能有哪些?","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"1.屋面渗漏淋水试验和蓄水检查不符合要求。屋面防水层完工后,应在雨后或持续淋水2h后检查屋面有无渗漏。蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24 h。
\r\n2.学校的要求合理。因为屋面防水层合理使用年限最低应为5年。
\r\n3.地下防水工程采用防水混凝土的,防水混凝土终凝后养护时间不得少于14天;采用卷材防水外防外贴法的,应先铺平面,后铺立面。题中做法是外防内贴法。
\r\n4.该教学楼屋面防水工程造成渗漏的质量问题可能有:卷材屋面开裂,卷材屋面流淌,屋面卷材起鼓,山墙、女儿墙部位漏水等。"},{"id":13741,"title":"安装后埋件前要对剪力墙该部位作出什么处理?安装完毕后要做哪方面的检查工作?","stem":"某一级资质装饰施工队承接了一大厦南面石材及北面玻璃幕墙的安装工作。在进行石材幕墙施工中,由于硅酮耐候密封胶库存不够,操作人员为了不延误工期及时采用了不同于硅酮结构胶的另一品牌,事后提供了强度试验报告,证明其性能指标满足了承载力的要求,9月份在北面剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕,施工时没有预埋件,而且抹灰工序已经完成,现需要在该处安装后埋件,安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。
在施工过程中,其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下:
(1)室温为25摄氏度,相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯,用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并有1.5mm厚的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。
玻璃幕墙工程验收前,应将其表面擦洗干净。
玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料:
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
玻璃幕墙工程验收时应对玻璃幕墙安装施工项目进行隐蔽验收。玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验,应以一幅玻璃幕墙为检验单元,每幅幕墙均应检验。玻璃幕墙工程抽样检验数量,每幅幕墙的竖向构件或竖向拼缝和横向构件或横向拼缝应各抽查5%,并均不得少于3根;每幅幕墙分格应各抽样5%,并不得少于10个,所抽检质量均应符合规定。","options":"","answer":"","explanation":"安装后埋件前需要把该处剪力墙的抹灰打掉,后埋件必须与混凝土主体直接接触。后埋件安装后还要抹灰,而且后埋件的固定螺母不能外露,所以要计算后埋件厚度和螺母的高度之和。同时抹灰层对螺母的外端还应该有一定的藏盖厚度,当抹灰层厚度满足不了以上要求时,就要把墙面踢进一定的深度,以保证后埋件安装完毕后,抹灰层能覆盖螺母并且不外露。
后埋件安装完毕以后要对锚栓进行拉技试验,试验的数据必须满足设计要求。同时还要对后埋件表面进行防腐处理。"},{"id":13740,"title":"施工单位提供的竣工验收资料的内容是否齐全?如果不齐全,还需要补充哪些资料?","stem":"某一级资质装饰施工队承接了一大厦南面石材及北面玻璃幕墙的安装工作。在进行石材幕墙施工中,由于硅酮耐候密封胶库存不够,操作人员为了不延误工期及时采用了不同于硅酮结构胶的另一品牌,事后提供了强度试验报告,证明其性能指标满足了承载力的要求,9月份在北面剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕,施工时没有预埋件,而且抹灰工序已经完成,现需要在该处安装后埋件,安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。
在施工过程中,其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下:
(1)室温为25摄氏度,相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯,用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并有1.5mm厚的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。
玻璃幕墙工程验收前,应将其表面擦洗干净。
玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料:
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
玻璃幕墙工程验收时应对玻璃幕墙安装施工项目进行隐蔽验收。玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验,应以一幅玻璃幕墙为检验单元,每幅幕墙均应检验。玻璃幕墙工程抽样检验数量,每幅幕墙的竖向构件或竖向拼缝和横向构件或横向拼缝应各抽查5%,并均不得少于3根;每幅幕墙分格应各抽样5%,并不得少于10个,所抽检质量均应符合规定。","options":"","answer":"","explanation":"幕墙工程竣工验收资料的内容有缺项,缺少:
(1)硅酮结构胶的认证证书,质量保证书、合格证书。
(2)硅酮结构密封胶相容性及粘结性能检测报告。"},{"id":1424,"title":"建设单位代表在任何情况下要求重新检验,施工单位是否必须执行?主要依据是什么?","stem":"某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。
土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步连接的过程中,发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符,认为是业主提供市政接口资料有误,A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后,认为施工单位新建建筑定位放线可能有误,提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测,仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后,建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测,此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配合费用和相应停工损失的索赔要求。
此外,土建施工A单位在工程结构施工完成时,装饰装修B单位也进入施工现场,此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制,无法同时满足实际需要,A单位为了自身施工需要,当自身工","options":"","answer":"","explanation":"建设单位代表在任何情况下要求施工单位重新检验,施工单位必须执行,这是施工单位的义务。主要依据是《建设工程质量管理条例》第二十六条,施工单位对建设工程的施工质量负责。"},{"id":1853,"title":"\r基坑回填土施工时,两处取土场的回填土的含水量是否合适?适宜的含水量范围应为多少?基坑回填土施工时,除了检查含水量外,还应检查哪些项目?","stem":"某地下车库工程,地下4层,地上局部2层,由于地下室埋层较深,对防水的要求比较高,地下室底板及外墙均采用P12的防水混凝土,并附加4+4两层SBS卷材防水层。
\r
基坑肥槽回填时,回填土由两处取土场外购,一处土质为砂土,一处为粉质黏土,回填施工时经检测,其含水量均为13.2%±1%。
\r
地上部分下沉广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房,拟采用单层镀膜中空玻璃。","options":"","answer":"","explanation":"砂土的含水量不合适,砂土的适宜含水量范围为8%~12%;粉质黏土的含水量合适,粉质黏土的适宜含水量范围为12%~15%。
\r\n基坑回填土时,除检查回填土含水量外,还应检查排水措施、每层填筑厚度和压实程度。
"},{"id":13732,"title":"若间接成本为直接费的15%,该任务需要多少成本和单方成本?","stem":"某工程施工项目的挖土任务,坑深为-4.2m,土方量为9000立方米,平均运土距离为10km。合同工期为8天。企业自有甲、乙、丙液压反铲挖土机各4台、2台、2台,A、B、C自卸汽车各有15台、20台、18台。其主要参数见下表:


","options":"","answer":"","explanation":"总成本和单方成本计算如下:
总成本=1100175×(1+l5%)=126701.25元。
单方成本=126901.25÷9000=l4.08元\/立方米"},{"id":2240,"title":"某住宅工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下表所示,表中已填有部分数据。

\r\n“文明施工检查评分表”中“现场防火”这一保证项目缺项(该项目应得分为20分,保证项目总分为72分),其他各项检查实得分为68分,试计算文明施工检查评分表得分。换算到汇总表中应为多少分?另外,在“现场防火”缺项的情况下,如果其他“保证项目”检查实得分合计为20分(应得分值为40分),计算该分项检查表的得分?","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"分项表中有缺项时,分表总分计算方法:
\r\n缺项的分表得分=(实查项目实得分值之和\/实查项目应得分值之和)×100。
\r\n保证项目缺项时,保证项目小计得分不足40分,评分表得零分。
\r\n文明施工分表得分=68\/(100-20)×100=85分
\r\n汇总表中文明施工分项实得分=20×85\/100=17分
\r\n如果其他“保证项目”检查实得分合计为20分,20\/40=50%<40\/72=55.5%,则“文明施工分项检查表”不能得分,即该分项检查表得零分。
"},{"id":3051,"title":"某建筑厂房工程,建筑面积约为2500平方米,某施工单位根据招标文件和工程全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,获得了中标。施工单位(承包商)与建设单位(业主)签订了固定总价合同。合同工期为9个月。工程招标文件参考资料所提供的建筑用砂地点距离工地6km。但工程开工后,监理检查发现该处砂质量不符合标准要求,承包商从距离工地24km的另一供砂地点采购。由于运输距离增加,而导致费用增加,为此承包人提出了增加建筑用砂费用的索赔要求。工程施工过程中,业主欲增加厂房吊装设备,需在厂房建筑主体封顶前进驻现场,为此口头要求承包商暂停施工15d,等待吊装设备运抵现场,承包商亦口头答应。在后续施工过程中,施工现场遇到台风,造成工程停工。\r\n本案工程采用固定总价合同是否合适?请说明理由。","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"本案工程采用固定总价合同是合适的。因为本案工程工程量不大,且施工图纸齐全能够准确计算工程量、工期较短、技术不太复杂、风险不大,恰恰符合固定总价合同的适用条件。"},{"id":3305,"title":"某综合楼,现浇混凝土框架-剪力墙结构,地上18层,地下2层,建筑物檐高60.16m,建筑面积60000平方米。屋面卷材防水工程施工后,在女儿墙、屋面及房根部和出屋面管道处、排水口处出现了渗漏现象。\r\n简述工项目质量控制的过程。","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"施工项目的质量控制的过程是原材料进场把关、施工方案、技术交底、专项培训、过程监督、整改验收、分部工程验收。"},{"id":3388,"title":"隆达建筑安装工程公司以施工总承包的方式承接了平安大厦工程的施工,并将其中一部分工程内容分包给了建筑公司。就双方的相关责任划分,有如下约定:启泰公司对其施工范围内的工程施工总平面布置自行确定是否需要进行修改并负责编制平安大厦工程施工组织设计及对施工现场的安全生产负总责隆达公司负责施工现场的统一管理,启泰公司在其分包范围内建立施工现场管理责任制,并组织实施。\r\n隆达公司编制了施工组织设计,包括安全技术措施和施工现场临时用电方案。涉及哪些工程在达到一定规模危险性较大时,应在施工组织设计中编制专项施工方案?","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"拆除、爆破工程土方开挖工程、起重吊装工程。"},{"id":11980,"title":"某市新建一大型文化广场,新建主体建筑总面积65 000 平方米,地下5层,地上3层,结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构和钢结构屋架。本地下工程防水等级为一级,屋面防水年限为25年,建筑耐火等级为一级。地下室室外顶板大部分区域均种植绿化,其防水采用三道设防,具体做法如下:\r\n(1)回填土(种植土);\r\n(2)土工植物一层(带根系隔离层);\r\n(3)25 mm厚疏水板,外伸出地下室外墙300外;\r\n(4)2mm厚合成高分子防水涂膜两道,下伸至地下室侧墙施工缝300 mm以下,用密封膏封严;\r\n(5)20 mm厚聚合物防水砂浆。\r\n问题:\r\n1.试述钢筋混凝土框架剪力墙结构的优点和钢结构屋架吊装程序。\r\n2.本地下工程防水按哪一质量验收规范进行施工?本屋面防水工程等级为几级?为确保屋面防水工程质量,应严格根据哪一质量验收规范进行施工?\r\n3.本工程地下室室外顶板绿化种植土厚度至少为多少米?土工植物地基有什么作用?","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"1.
\r\n(1)框架-剪力墙结构是在框架结构中设置适当剪力墙的结构。它具有框架结构平面布置灵活、有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。
\r\n(2)钢结构屋架吊装程序:通常采用“节间综合法”吊装,即吊车一次安装完一个节间的全部屋盖构件后,再安装下一个节间的屋盖构件。
\r\n2.本地下工程防水按《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208)进行施工;本屋面防水工程等级为一级,为确保屋面防水工程质量,应严格根据《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)进行施工。
\r\n3.种植土厚度至少为1m。土工植物地基,是在软弱地基中或边坡上埋设土工植物作为加筋,使形成弹性复合土体,起到排水、反滤、隔离、加固和补强等方面的作用,以提高土体承载力,减少沉降和增加地基的稳定。"},{"id":13739,"title":"注胶工序的工艺是否合理?防火材料的填充工艺是否合理?如有不妥的地方应该如何处理?","stem":"某一级资质装饰施工队承接了一大厦南面石材及北面玻璃幕墙的安装工作。在进行石材幕墙施工中,由于硅酮耐候密封胶库存不够,操作人员为了不延误工期及时采用了不同于硅酮结构胶的另一品牌,事后提供了强度试验报告,证明其性能指标满足了承载力的要求,9月份在北面剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕,施工时没有预埋件,而且抹灰工序已经完成,现需要在该处安装后埋件,安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。
在施工过程中,其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下:
(1)室温为25摄氏度,相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯,用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并有1.5mm厚的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。
玻璃幕墙工程验收前,应将其表面擦洗干净。
玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料:
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
玻璃幕墙工程验收时应对玻璃幕墙安装施工项目进行隐蔽验收。玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验,应以一幅玻璃幕墙为检验单元,每幅幕墙均应检验。玻璃幕墙工程抽样检验数量,每幅幕墙的竖向构件或竖向拼缝和横向构件或横向拼缝应各抽查5%,并均不得少于3根;每幅幕墙分格应各抽样5%,并不得少于10个,所抽检质量均应符合规定。","options":"","answer":"","explanation":"(1)室温合理,相对湿度合理。
(2)清洁剂为二甲苯合理,但白色棉布不应蘸入溶剂中,而应将溶剂倒在棉布上,并采用“二次擦”的工艺进行清洁。
(3)清洁后的基材应在15~30mm内注胶完毕。
(4)从注胶完毕到现场安装其总的养护期应达到14~21天。"},{"id":13979,"title":"事件一中,施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。","stem":"某商业用房工程,建筑面积15000平方米,地下一层,地上四层。施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)签订了工程施工合同。合同约定:工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中,发生了如下事件。
事件一:2009年5月12日,工程所在地区发生了7.5级强烈地震,造成施工现场部分围墙倒塌,损失6万元;地下一层填充墙部分损毁,损失10万元;停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二:用于基础底板的钢筋进场时,钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证,施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后,即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件三:截止到2009年8月15日,建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四:工程竣工结算造价为5670万元,其中工程款5510万元,利息70万元,建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后,建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项,欠款总额为1670万元(含上述利息及建设单位违约金),随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件五:工程竣工后,项目经理部按“制造成本法”核算了项目施工总成本,其构成如下:直接工程费4309.20万元,措施费440.80万元,规费11.02万元,企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。","options":"","answer":"","explanation":"(1)工期索赔成立,理由是地震属于不可抗力事件,工期顺延。
(2)现场围墙不属于工程本身,费用不索赔。
(3)地下一层填充墙费用索赔成立,因为属于工程本身的一部分。
索赔是工程承包合同履行中,当事人一方因对方不履行或不完全履行既定的义务,或者由于对方的行为使权利人受到损失时,要求对方补偿损失的权利。索赔是工程承包中经常发生并随处可见的正常现象。承包商向业主的索赔有:不利的自然条件与人为障碍引起的索赔,工程变更引起的索赔,工期延期的费用索赔,加速施工费用的索赔,业主不正当地终止工程而引起的索赔,物价上涨引起的索赔,法律、货币及汇率变化引起的索赔,拖延支付工程款的索赔,业主的风险,不可抗力。
不可抗力系指某种异常事件或情况:
①一方无法控制的;
②该方在签订合同前,不能对之进行合理准备的;
③发生后,该方不能合理避免或克服的;
④不能主要归因他方的。
只要满足上述①~②项的条件,不可抗力可以包括但不限于下列各种异常事件或情况:
①战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行为;
②叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权,或内战;
③承包商人员和承包商的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工;
④战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染,但可能因承包商使用此类军火、炸药、辐射或放射性引起的除外;
⑤自然灾害,如地震、飓风、台风或火山活动。"},{"id":9023,"title":"本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1~7月合计以及第8~10月,业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)","stem":"某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书,A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件,最终确定B承包商中标,并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧,业主口头指令B承包商先做开工准备,再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作,但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日,业主又书面函告B承包商,称双方尚未签订合同,将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商,才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元,工期12个月,竣工日期2002年10月30日,承包合同另外规定:
\r
(1) 工程预付款为合同总价的25%。
\r
(2) 工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑。
\r
(3) 除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不做调整。
\r
(4) 材料和设备均由B承包商负责采购。
\r
(5) 工程保修金为合同总价的5%,在工程结算时一次扣留,工程保修期为正常使用条件下,建筑工程法定的最低保修期限。
\r
经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1~12月)见下表。
\r

\r
本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下,2006年3月30日,使用单位发现屋面局部漏水,需要维修,B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年,拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理,修理费为5万元。","options":"","answer":"","explanation":"本工程预付款为:6240万元×25%=1560万元。本工程起扣点=(6240-1560\/60%)万元=3640万元,从第9个月起开始扣。
\r\n第1~7月合计:3000万元;
\r\n第8个月:420万元;
\r\n第9个月:[510-(3930-3640)×60%]万元=336万元;
\r\n第10个月:(770-770×60%)万元=308万元。
"},{"id":1612,"title":"某工程包括四幢完全相同的砖混住宅楼,以每个单幢为一个施工流水段组织单位工程流水施工。已知:\r\n(1)地面±0.000m以下部分有四个施工过程:土方开挖、基础施工、底层预制板安装、回填土,四个施工过程流水节拍均为2周。\r\n(2)地上部分有三个施工过程:主体结构、装饰装修、室外工程,三个施工过程的流水节拍分别为4周、4周、2周。\r\n地上部分适合采用何种形式的流水施工形式?简述其特点,并按此方式计算地上部分流水施工工期。","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"地上部分适合采用成倍节拍流水施工。
\r\n成倍节拍流水施工的特点:同一施工过程在各个施工流水段上的流水节拍彼此相等,不同施工段上的流水节拍之间存在一个最大公约数。流水步距等于各个流水节拍的最大公约数。每个专业工作队都能连续作业,施工段间都没有间歇时间。专业工作队数目大于施工过程数目。
\r\n施工过程:N=3
\r\n施工段数:M=4
\r\n流水步距:K=min(4,4,2)=2
\r\n专业队数:

\r\n总队数N'=2+2+1=5
\r\n工期

。
"},{"id":2790,"title":"某政府机关新建高层办公大楼幕墙工程公开招标,有6家具有建筑幕墙施工资质的企业参加投标。开标后,招标人按照法定程序组织评标委员会进行评标,评标的标准和方法在开标会议上公布,并作为《招标文件》附件发送给各投标人。评标委员会在对各投标人的资信、商务、技术标书评审过程中发现:A投标人出具的《安全生产许可证》已过期;投标人B在投标函上填写的报价内容,大写与小写不一致。经综合评审按照得分的多少,评标委员会推荐C、D、E公司分别为第一、第二和第三中标候选人,后招标人认为D公司具有办公建筑幕墙工程丰富的施工经验,最后确定由D公司中标,但D公司投标报价略高于C公司,招标人要求其以C公司的报价承包本项目,D公司欣然同意并作出了承诺。\r\n招标人同D公司签订合同的行为有无不妥?请说明理由。","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"招标人与D公司签订合同前进行价格磋商不妥,不得以此作为签订合同的条件。"},{"id":1589,"title":"幕墙验收存在哪些问题?","stem":"某写字楼外立面装修采用单元式隐框玻璃幕墙。幕墙设计方案如下:预埋件安装位置图纸设计后交给土建施工单位预埋,预埋件采用进口哈芬槽埋件,在结构边梁的梁顶以及梁底预埋。幕墙单元板块在公司生产车间组装,加工完成后运至施工现场安装幕墙全部采用吸热反射中空钢化玻璃,为保证涂膜效果,将镀膜层朝向室外玻璃板块采用自攻螺钉与铝框固定并采用硅酮结构密封胶粘结牢固。
幕墙施工方案如下:玻璃幕墙安装与主体结构施工出现交叉作业,结构施工外架采用工字钢挑架,外挑宽度1.5m。为保证幕墙施工安全,在挑架下层工字钢上方满铺木跳板,并设置一层大眼网、一层密目网。硬防护以上为结构施工区,以下为幕墙施工区。在幕墙施工区顶层设置小型屋面吊,将单元板块吊运至楼层内集中堆放,再采用定滑轮等工具将单元板块垂放至作业面进行安装,屋面吊摆放位置根据幕墙施工需要现场调整。
幕墙安装前在进行预埋件校验时发现,个别预埋件的误差太大,经设计同意改为后置埋件,后置埋件采用进口慧鱼牌化学锚栓固定。幕墙防雷用的均压环与各立柱的钢支座紧密连接后与土建的防雷体系也进行了连接,并增加了防腐垫片作防腐处理。单元板块安装完成后,幕墙与楼板接缝采用","options":"","answer":"","explanation":"验收存在问题:幕墙淋水试验喷水水嘴离幕墙的距离不应小于530mm并应在被检幕墙表面形成连续水幕,每一检验区域喷淋面积应为1800mm×1800mm,喷水量不应小于4L(平方米?min),喷淋时间应持续5min。"},{"id":1976,"title":"某耐火材料厂新建厂区工程,主要单体为一重钢结构多层厂房工程,地下部分为混凝土灌注桩基础,地上部分柱为钢管混凝土,其他构件均为H型钢构件,钢构件的连接方式主要为高强度螺栓连接。\r\n钢构件加工过程中,驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边,经过施工单位的科技攻关,得以解决。\r\n制作完成并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场,现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右,对接合件进行校正,消除接合件的变形、错位和错孔后,再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行,初拧及终拧从四周向中心进行,并保持四个方向对称拧紧。\r\n钢结构子分部工程质量验收合格,在工程竣工验收通过后3个月之内,施工单位按时将工程档案送交当地城建档案管理机构。\r\n简述钢结构子分部工程质量验收合格的条件?","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"钢结构子分部工程质量验收合格的条件:
\r\n(1)钢结构子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格;
\r\n(2)质量控制资料应完整;
\r\n(3)钢结构子分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定;
\r\n(4)观感质量验收应符合要求。
"},{"id":1495,"title":"\r釉面开裂的主要原因是什么?","stem":"某单位为职工家属区宿舍楼统一装修,其厨房、卫生间墙面采用釉面陶瓷砖。墙砖粘贴半年后,经检查发现,约占总量25%的墙砖釉面开裂(胎体没有发现开裂),表面裂纹方向无规律性。另外,还发现部分墙砖有空鼓、脱落现象。","options":"","answer":"","explanation":"釉面砖的质量不好,材质松脆,吸水率大,因受潮而膨胀产生应力使釉面开裂。也可能由于生产、运输、操作过程产生的隐伤而开裂。"},{"id":11899,"title":"某写字楼工程,地下1层,地上15层,框架-剪力墙结构。首层中厅高12 m,施工单位的项目部编制的模板支架施工方案是满堂扣件式钢管脚手架,方案由项目部技术负责人审批后实施。施工中,某工人在中厅高空搭设脚手架时随手将扳手放在脚手架上,脚手架受振动后扳手从上面滑落,顺着楼板预留洞口(平面尺寸0.25 m×0.50 m)砸到在地下室施工的王姓工人头部。由于王姓工人认为在室内的楼板下作业没有危险,故没有戴安全帽,被砸成重伤。\r\n问 题\r\n1.说明该起安全事故的直接原因与间接原因。\r\n2.写出该模板支架施工方案正确的审批程序。\r\n3.扳手放在脚手架上是否正确?说明理由。\r\n4.何谓“三宝”和“四口”?本例的预留洞口应如何防护?","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"1.该起安全事故的直接原因与间接原因包括:该工人违规操作,预留洞口未防护,王姓工人未戴安全帽,现场安全管理不到位,安全意识淡薄。
\r\n2.该施工方案应先由施工的技术负责人审批,该模板支架高度超过8m还应组织专家组审查论证通过,再报监理工程师审批同意。
\r\n3.扳手放在脚手架上不正确。因为工具不能随意放在脚手架上,工具暂时不用应放在工具袋内。
\r\n4.“三宝”是指安全帽、安全网、安全带。“四口”是指预留洞口、楼梯口、通道口、电梯井口。本例预留洞口的防护:楼板面等处边长为25-50cm的洞口,可用竹、木等作盖板盖住洞口,盖板必须能保持四周搁置均衡、固定牢靠,盖板应防止挪动移位。"}]