字体大小
A-
默认
A+
00:00:00
[{"id":1717,"title":"根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是( )。","stem":"","options":"地方税费发生变化^*@*^工程造价管理部门公布的价格调整^*@*^施工作业导致停水2d^*@*^一周内停电导致累计停工时间超过1个工作日","answer":"D","explanation":"本题考核的是工期顺延与合同价款变更的条件。采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。(2)工程造价部门公布的价格调整。(3)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。(4)双方约定的其他因素。按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。"},{"id":571,"title":"在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。","stem":"","options":"被代理人的法人终止^*@*^被代理人取得民事行为能力^*@*^被代理人取消委托^*@*^代理事项完成^*@*^代理期限届满","answer":"A,C,D,E","explanation":"委托代理关系终止的原因包括：(1)代理期限届满或者代理事项完成；(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托；(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。"},{"id":1762,"title":"按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。","stem":"","options":"将工程直接收归己有^*@*^与发包人协议将该工程折价^*@*^自行将该工程卖给他人^*@*^申请人民法院将该工程依法拍卖^*@*^就该工程拍卖的价款优先受偿","answer":"B,D,E","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。"},{"id":2019,"title":"依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。","stem":"","options":"增加的费用和工期延误责任都由发包人承担^*@*^增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担^*@*^增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担^*@*^增加的费用和工期延误责任都由承包人承担","answer":"D","explanation":"本题考核的是对承包商设备的控制。若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。"},{"id":1749,"title":"根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有( )。","stem":"","options":"中标通知书一合同协议书一合同专用条款^*@*^中标通知书一投标书一合同通用条款^*@*^履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单^*@*^投标书一合同专用条款一标准规范^*@*^图纸一合同专用条款一工程量清单","answer":"B,C,D","explanation":"本题考核的是合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，文件的优先解释顺序。(1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。通用条款规定，当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将视为协议书的组成部分。"},{"id":2162,"title":"依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( )。","stem":"","options":"业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员^*@*^争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担^*@*^业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议^*@*^业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬^*@*^争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问","answer":"A,B","explanation":"本题考核的是争端裁决委员会。签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会。裁决委员会可选定为1名或3名成员，一般由3名成员组成，合同每一方应提名1位成员，由对方批准。双方应与这两名成员共同并商定第三位成员，第三人作为主席。付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分，由业主与承包商平均分担。在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务。"},{"id":615,"title":"工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。","stem":"","options":"施工投标保证^*@*^施工合同履约保证^*@*^施工合同支付保证^*@*^工程预付款保证^*@*^施工合同工程款垫支保证","answer":"A,B,D","explanation":"本题考核的是保证在建设过程中的应用。保证在建设过程中的应用包括：施工投标保证；施工合同履约保证；施工预付款保证。"},{"id":1743,"title":"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是( )。","stem":"","options":"合同协议书、通用条款、专用条款^*@*^中标通知书、专用条款、协议书^*@*^中标通知书、专用条款、投标书^*@*^中标通知书、专用条款、工程量清单","answer":"D","explanation":"本题考核的是《建设工程施工合同（示范文本）》中合同文件的优先解释顺序。订立合同时已形成的文件有：(1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。"},{"id":2166,"title":"按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。","stem":"","options":"不利的外界自然条件^*@*^不利的气候条件^*@*^招标文件未提供的地质条件^*@*^图纸未标明的地下障碍物","answer":"B","explanation":"本题考核的是业主应承担的风险义务。其中，属于不可预见物质条件风险的范围包括：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。"},{"id":821,"title":"依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。","stem":"","options":"赔偿损失是承担违约责任的主要形式^*@*^违约金和定金不能同时选用^*@*^违约金是承担违约责任的必备形式^*@*^违约金和赔偿损失不能同时使用","answer":"C","explanation":"赔偿损失是承担违约责任的主要方式；当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用；违约金与赔偿损失不能同时采用。"},{"id":614,"title":"监理公司具有法人资格的时间为( )日。","stem":"","options":"注册资金到位^*@*^公司成立^*@*^工商行政管理机关核准登记^*@*^建设行政主管部门颁发资质证书","answer":"C","explanation":"本题考核的是法人资格的取得。其中，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。"},{"id":2224,"title":"某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是( )。","stem":"","options":"顺延合同工期，给予费用补偿^*@*^顺延合同工期，不给予费用补偿^*@*^不顺延合同工期，给予费用补偿^*@*^缩短合同工期，给予费用补偿","answer":"D","explanation":"本题考核的是工程师处理承包商索赔的授权范围。工程师在处理承包商的索赔时，有顺延或者不顺延合同工期、给予或不给予费用补偿的权利，没有缩短合同工期的权利。"},{"id":837,"title":"下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。","stem":"","options":"无处分权人处分他人财产^*@*^以胁迫手段订立^*@*^因重大误解订立^*@*^限制民事行为能力人订立^*@*^表见代理人订立","answer":"A,D,E","explanation":"属于效力待定合同主要情形有：(1)限制民事行为能力人订立的合同；(2)无代理权人订立的合同；(3)表见代理人订立的合同；(4)法定代表人、负责人越权订立的合同；(5)无处分权人处分他人财产订立的合同。"},{"id":1790,"title":"某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为( )。","stem":"","options":"9月10日^*@*^9月17日^*@*^9月25日^*@*^9月30日","answer":"B","explanation":"本题考核的是工程的开工日期。承包人应在专用条款约定的时间按时开工，以便保证在合理工期内及时竣工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7d，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48 h内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。"},{"id":2131,"title":"在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。","stem":"","options":"工程维修^*@*^清理施工现场^*@*^报送竣工报表^*@*^财务结算","answer":"D","explanation":"本题考核的是履约证书。工程师颁发履约证书意味着承包商与合同有关系的实际义务已经完成，而合同尚未终止，剩余的双方合同义务只限于财务和管理方面的内容。业主应在证书颁发后的14 d内，退还承包商的履约保证书。"},{"id":1083,"title":"根据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。","stem":"","options":"采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动^*@*^合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定^*@*^当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款^*@*^提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款^*@*^当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是格式条款的内容。格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。格式条款既可以是合同的部分条款，也可以是合同的所有条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。"},{"id":613,"title":"项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。","stem":"","options":"委托代理^*@*^法定代理^*@*^指定代理^*@*^转代理","answer":"A","explanation":"本题考核的是委托代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。"},{"id":830,"title":"设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明( )。","stem":"","options":"要约生效^*@*^承诺生效^*@*^合同成立^*@*^合同生效","answer":"C","explanation":"本题考核的是书面合同的生效条件。书面合同自当事人双方签字或盖章时成立。"},{"id":1178,"title":"招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( )。","stem":"","options":"投标人^*@*^招标人^*@*^招标代理机构人员^*@*^招标单位的纪检部门人员","answer":"A","explanation":"本题考核的是投标项目的开标。开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。"},{"id":1932,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。","stem":"","options":"业主^*@*^工程师^*@*^承包商代表^*@*^工程师代表^*@*^经承包商代表确认工程师","answer":"C,E","explanation":"在FIDIC《施工合同条件》中，分包商执行的指令主要来自经承包商代表确认的工程师、承包商及其代表人员。"},{"id":1112,"title":"在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照( )订立书面合同。","stem":"","options":"招标公告^*@*^招标文件^*@*^投标文件^*@*^评标价格^*@*^最后谈判达成的降价协议","answer":"B,C","explanation":"《招标投标法》规定，中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议。"},{"id":1267,"title":"在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有( )。","stem":"","options":"委托人违约应承担违约责任^*@*^监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算^*@*^监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限^*@*^监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任^*@*^监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任","answer":"A,C,D,E","explanation":"本题考核的是在建设工程委托监理合同履行中的违约责任。在建设工程委托监理合同履行中的违约责任包括：(1)在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任；(2)任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是：1）委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；2）因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿不应超出监理酬金总额（除去税金）；3）当一方向另一方索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。"},{"id":1126,"title":"设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。","stem":"","options":"投标单位的企业规模大小^*@*^投标方案的投入、产出比的高低^*@*^完成初步设计时间的早晚^*@*^投标单位的质量管理体系是否科学","answer":"A","explanation":"本题考核的是设计招标评审的内容。设计招标评审的内容包括：设计方案的优劣；投入产出经济效益比较；设计进度快慢；设计资历和社会信誉；报价的合理性。"},{"id":845,"title":"建设工程合同纠纷由( )的仲裁委员会仲裁。","stem":"","options":"工程所在地^*@*^仲裁申请人所在地^*@*^纠纷发生地^*@*^双方协商选定","answer":"D","explanation":"本题考核的是仲裁员的选定。仲裁员的选定内容包括：(1)当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或共同委托仲裁委员会主任指定；(2)当事人约定由1名仲裁员组成仲裁庭的，应由当事人共同选定或共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。"},{"id":922,"title":"执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。","stem":"","options":"原价格^*@*^新价格^*@*^市场价^*@*^双方协商的价格","answer":"A","explanation":"本题考核的是合同履行的原则。其中，如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。"},{"id":1842,"title":"某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月，下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"提前工期1个月给予承包人奖励^*@*^延误工期1个月追究承包人拖期违约责任^*@*^对承包人即不追究拖期违约责任，也不给予奖励^*@*^因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任","answer":"B","explanation":"本题考核的是承包人修改进度计划后的责任划分。因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。"},{"id":574,"title":"担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。","stem":"","options":"债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务^*@*^债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务^*@*^保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务^*@*^保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务","answer":"C","explanation":"保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。"},{"id":1424,"title":"某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。","stem":"","options":"工程师负责检验，发包人承担检验费用^*@*^工程师负责检验，承包人承担检验费用^*@*^承包人负责检验，发包人承担检验费用^*@*^承包人负责检验，承包人承担检验费用","answer":"C","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。"},{"id":725,"title":"《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( )。","stem":"","options":"对方当事人降低注册资金^*@*^对方当事人银行贷款数额激增^*@*^对方当事人的法定代表人变更^*@*^对方当事人经营状况严重恶化","answer":"D","explanation":"本题考核的是不安抗辩权的行使。不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方．未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。"},{"id":1710,"title":"建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括( )。","stem":"","options":"开工日期^*@*^竣工日期^*@*^施工期^*@*^合同工期总日历天数^*@*^合同工期总工作天数","answer":"A,B,D","explanation":"本题考核的是建设工程施工合同协议书内有关工期的内容。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。"},{"id":1933,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。","stem":"","options":"改变合同中任何工作的数量^*@*^删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施^*@*^改变工程任何部分标高、位置和尺寸^*@*^改变任何工作的质量^*@*^改变原定施工顺序和时间安排","answer":"A,C,D,E","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，工程师在认为必要时发布变更指令的情形包括：(1)对合同中任何工作工程量的改变；(2)任何工作质量或其他特性的变更；(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；(4)删减任何合同约定的工作内容；(5)改变原定的施工顺序或时间安排。"},{"id":2015,"title":"依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有( )。","stem":"","options":"工程师负责分包商施工的协调管理^*@*^业主不参与分包合同履行的管理^*@*^承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令^*@*^承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作^*@*^当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔","answer":"B,C,D","explanation":"本题考核的是工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。承包商有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。分包商在合同约定的日期，向承包商报送该阶段施工的支付报表。承包商代表经过审核后，将其列入主合同的支付报表内一并提交工程师批准。分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向承包商提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。"},{"id":1118,"title":"某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10 d才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。","stem":"","options":"招标文件为准，开标时间后延^*@*^招标文件为准，开标时间不变^*@*^书面解答为准，开标时间后延^*@*^书面解答为准，开标时间不变","answer":"C","explanation":"《招标投标法》规定，当投标人以书面形式提出质疑，招标人应及时给予书面解答。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。开标时间则相应顺延。"},{"id":1840,"title":"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作中，应由发包人完成的工作有( )。","stem":"","options":"从施工现场外部接通施工用电线路^*@*^施工现场的安全保卫^*@*^已完工程的保护^*@*^办理爆破作业行政许可手续^*@*^施工现场邻近建筑物的保护","answer":"A,D","explanation":"本题考核的是发包人的义务。施工现场的安全保卫；已完工程的保护；施工现场邻近建筑物的保护都属于承包人应完成的工作。"},{"id":1294,"title":"施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由( )支付。","stem":"","options":"委托人^*@*^承包人^*@*^委托人和承包人共同^*@*^政府主管部门","answer":"A","explanation":"本题考核的是监理人的权利。监理人在工作过程中作出了显著成绩，如由于监理人提出的合理化建议，使委托人获得实际经济利益，则应按照合同中规定的奖励办法，得到委托人给予的适当物质奖励。"},{"id":701,"title":"合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行，下列关于该转让的说法中，符合《合同法》对合同转让规定的有( )。","stem":"","options":"甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司^*@*^丙公司直接对乙公司承担合同义务^*@*^丙公司可对乙公司行使抗辩权^*@*^丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保^*@*^甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任","answer":"B,C","explanation":"本题考核的是债务的转让。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意，否则，这种转移不发生法律效力。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。"},{"id":1393,"title":"根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是( )。","stem":"","options":"监理的工程施工质量完全满足规范的要求^*@*^监理的工程施工中未发生安全事故^*@*^委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资^*@*^监理人的有效协调避免了承包人的索赔","answer":"C","explanation":"本题考核的是附加监理工作酬金中的奖金。监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，有权按专用条款的约定获得经济奖励。"},{"id":722,"title":"某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"由设计单位直接向承包人承担违约责任^*@*^由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任^*@*^发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任^*@*^发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人","answer":"C","explanation":"本题考核的是合同履行中承担违约责任的原则。承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。为了严格合同责任，就签订的合同而言归于当事人应承担的违约责任范围。承担违约责任后，与第三人之间的纠纷再按照法律或当事人与第三人之间的约定解决。"},{"id":1763,"title":"某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。","stem":"","options":"承包方人员伤亡损失^*@*^发包方人员伤亡损失^*@*^承包方施工设备损坏的损失^*@*^运至施工场地待安装工程设备的损害^*@*^工程修复费用","answer":"B,D,E","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。"},{"id":832,"title":"《合同法》规定，缔约过失责任属于( )责任。","stem":"","options":"违约^*@*^侵权^*@*^“先合同义务”^*@*^无过错","answer":"C","explanation":"本题考核的是承担缔约过失责任一方应当有过错，包括故意行为和过失行为导致的后果责任。这种过错主要表现为违反先合同义务。"},{"id":2060,"title":"在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有( )。","stem":"","options":"手触^*@*^拉伸试验^*@*^查点法^*@*^压缩试验^*@*^金相试验","answer":"B,D,E","explanation":"本题考核的是材料采购合同的交货检验方法。其中物理试验法有：拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等。"}]
不定项
1
/
0
题干
0
1
、
标题
A
内容
【
正确答案
】
正确答案
【
答案解析
】
答案解析
上一题
免费刷题
解析
下一题
