字体大小
A-
默认
A+
00:00:00
[{"id":2061,"title":"则供货方应赔偿给施工承包人()。","stem":"某一材料采购合同,双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货,施工承包人为了避免停工待料,只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。","options":"30万元^*@*^70万元^*@*^100万元^*@*^170万元","answer":"C","explanation":"本题考核的是供货方未能按合同约定交付货物的违约责任。如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到价差损失等。"},{"id":1124,"title":"必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1 000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元，此时( )。","stem":"","options":"中标人为甲，合同价为950万元^*@*^中标人为甲，合同价为1 000万元^*@*^中标人为乙，合同价为980万元^*@*^中标人为乙，合同价为990万元","answer":"B","explanation":"本题考核的是评标价法。以评标价最低的标书为最优，而与中标人签订合同时仍以投标价格作为合同价格。"},{"id":2010,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间^*@*^施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准^*@*^运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用^*@*^承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有","answer":"B","explanation":"本题考核的是对承包商自有施工设备的控制。承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料，一经运抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除了运送承包商人员和物资的运输车辆以外，其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权，但未经过工程师的批准，不能将其中的任何一部分运出施工现场。作出上述规定的目的是为了保证本工程的施工，但并非绝对不允许在施工期内承包商将自有设备运出工地。"},{"id":1084,"title":"根据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是( )。","stem":"","options":"合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决^*@*^合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决^*@*^仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁^*@*^工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理","answer":"B","explanation":"本题考核的是解决合同争议的方法。和解是指合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。调解，是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法。仲裁必须是自愿的，因此必须有仲裁协议。对于建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。"},{"id":1715,"title":"工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是( )。","stem":"","options":"承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用^*@*^承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用^*@*^发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用^*@*^发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用","answer":"A","explanation":"本题考核的是建设工程施工合同中承包人应承担的义务。承包人应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，接管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。"},{"id":1763,"title":"某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。","stem":"","options":"承包方人员伤亡损失^*@*^发包方人员伤亡损失^*@*^承包方施工设备损坏的损失^*@*^运至施工场地待安装工程设备的损害^*@*^工程修复费用","answer":"B,D,E","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。"},{"id":586,"title":"某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。","stem":"","options":"监理单位^*@*^分公司^*@*^建设单位^*@*^施工企业","answer":"D","explanation":"本题考核的是被代理人对代理行为承担的民事责任。代理是代理人(分公司)以被代理人(施工企业)的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应直接归属被代理人(施工企业)享受和承担。"},{"id":1937,"title":"FIDIC《施工合同条件》中的暂列金，是( )的一项款额。","stem":"","options":"不计人合同价格之内^*@*^用于不可预见项目使用^*@*^由工程师或承包商代表控制使用^*@*^专门用于承包商施工范围内工程使用","answer":"B","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，暂列金额实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。"},{"id":582,"title":"下列行为中属于委托代理的法律行为有( )。","stem":"","options":"施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人^*@*^监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人^*@*^施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人^*@*^建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜^*@*^总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作","answer":"A,B,D","explanation":"本题考核的是委托代理。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。A、B、D属于委托代理，C为法定代理。"},{"id":1392,"title":"在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有( )。","stem":"","options":"完成监理任务后获得酬金^*@*^变更委托监理工作范围^*@*^监督委托人执行法规政策^*@*^委托人严重违违时解除监理合同^*@*^协调委托人与设计单位的关系","answer":"A,D,E","explanation":"本题考核的是委托监理合同中监理人享有的权利。监理人的权利可分为两大类，一类是监理人在委托合同中应享有的权利，另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。委托监理合同中赋予监理人的权利包括：(1)完成监理任务后获得酬金的权利；(2)终止合同的权利。监理人执行监理业务可以行使的权力包括：(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权；(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权；(4)在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；(5)审核承包人索赔的权利。"},{"id":1592,"title":"某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( )。","stem":"","options":"通知承包人延期开工^*@*^赔偿承包人损失^*@*^顺延工期^*@*^将协调工作交给承包人^*@*^按照约定的期限支付预付款","answer":"A,B,C","explanation":"本题考核的是因发包人原因延期开工的处理。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。"},{"id":2199,"title":"以下对索赔的表述中，正确的是( )。","stem":"","options":"索赔要求的提出不需经对方同意^*@*^索赔依据应在合同中有明确根据^*@*^应在索赔事件发生后的28 d内递交索赔报告^*@*^工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准^*@*^承包人必须执行工程师的索赔处理决定","answer":"A,D","explanation":"这是一道是非判定型选择题。"},{"id":1296,"title":"根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，监理合同的有效期指的是( )。","stem":"","options":"合同约定的开始日至完成日^*@*^合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日^*@*^合同签订日至合同约定的完成日^*@*^合同约定的开始日至工程验收合格日","answer":"B","explanation":"本题考核的是监理合同的有效期。通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。"},{"id":1710,"title":"建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括( )。","stem":"","options":"开工日期^*@*^竣工日期^*@*^施工期^*@*^合同工期总日历天数^*@*^合同工期总工作天数","answer":"A,B,D","explanation":"本题考核的是建设工程施工合同协议书内有关工期的内容。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。"},{"id":876,"title":"下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是( )。","stem":"","options":"债权人必须以债务人的名义行使代位权^*@*^债权人代位权的行使必须取得债务人的同意^*@*^代位权行使的费用由债权人自行承担^*@*^债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以债权为限","answer":"D","explanation":"本题考核的是代位权。代位权是因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人的债权为限，其发生的费用由债务人承担。"},{"id":618,"title":"我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。","stem":"","options":"施工合同的发包人^*@*^施工合同的承包人^*@*^施工合同的发包人和承包人^*@*^工程项目的代建方和施工合同的发包人","answer":"A","explanation":"本题考核的是建筑工程一切险的投保人。我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由发包人投保建设工程一切险。"},{"id":1934,"title":"依据FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。","stem":"","options":"不可预见的外界条件^*@*^流行传染病导致工程停工^*@*^延误移交施工现场^*@*^业主提前占用部分工程^*@*^不可抗力造成的损害","answer":"A,C,E","explanation":"<p>\r\n\tFIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括：(1)工程延误索赔；(2)工程变更索赔；(3)合同被迫终止的索赔；(4)工程加速索赔；(5)意外风险和不可预见因素索赔。\r\n<\/p>\r\n<p>\r\n\t这里再解释一下不可抗力，它是指合同签订后，不是由于当事人一方的过失或故意，发生了当事人在订立合同时不能预见，对其发生和后果不能避免并且不能克服的事件，以致不能履行合同或不能如期履行合同。遭受不可抗力事件的一方，可以据此免除履行合同的责任或推迟履行合同。\r\n<\/p>"},{"id":1186,"title":"下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是( )。","stem":"","options":"设计招标应为设计方案最优者^*@*^监理招标应为施工管理和协调能力最优者^*@*^施工招标为投标报价最低者^*@*^永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者","answer":"C","explanation":"本题考核的是中标人选定的原则。裁判评标价法评标时，以评标价最低的标书为最优（不是投标报价最低）。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。"},{"id":1171,"title":"工程项目监理评标时，需要保密的内容包括( )。","stem":"","options":"投标报价^*@*^评标过程^*@*^评标专家名单^*@*^评标标准^*@*^评标方法","answer":"A,C","explanation":"本题考核的是评标时需保密的内容。评标标准与评标方法在招标文件中已体现，评标过程应该是公开的。"},{"id":1081,"title":"按照《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权，债务人的行为包括( )。","stem":"","options":"无偿转让财产^*@*^怠于行使到期债权^*@*^放弃到期债权^*@*^受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产^*@*^未按约定提供担保","answer":"A,C,D","explanation":"本题考核的是撤销权。撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。"},{"id":1932,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。","stem":"","options":"业主^*@*^工程师^*@*^承包商代表^*@*^工程师代表^*@*^经承包商代表确认工程师","answer":"C,E","explanation":"在FIDIC《施工合同条件》中，分包商执行的指令主要来自经承包商代表确认的工程师、承包商及其代表人员。"},{"id":1791,"title":"施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56 d内仍不支付，则承包人( )。","stem":"","options":"无权对该工程主张任何权利^*@*^无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权^*@*^可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿^*@*^可以留置该工程","answer":"C","explanation":"本题考核的是竣工结算中发包人的违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖价款优先受偿。"},{"id":2095,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有( )。","stem":"","options":"污染物的影响^*@*^不利于施工的气候条件^*@*^实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致^*@*^施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍^*@*^与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰","answer":"A,C,D,E","explanation":"本题考核的是FIDIC《施工合同条件》下的不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。"},{"id":1918,"title":"施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有( )。","stem":"","options":"提前竣工的时间^*@*^发包人为赶工应提供的便利条件^*@*^承包人采取的赶工措施^*@*^提前竣工需追加的合同价款^*@*^承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法","answer":"A,B,C,D","explanation":"本题考核的是提前竣工协议书的内容。提前竣工协议应包括以下方面的内容：(1)提前竣工的时间；(2)发包人为赶工应提供的方便条件；(3)承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施；(4)提前竣工所需的追加合同价款等。"},{"id":1597,"title":"施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。","stem":"","options":"按工程师提出的单价^*@*^按承包人提出的单价^*@*^按设计单位提出的单价^*@*^参照报价单内类似工作的单价","answer":"D","explanation":"本题考核的是确定变更价款的原则。确定变更价款的原则是：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。"},{"id":1174,"title":"公开招标和邀请招标的区别包括( )。","stem":"","options":"对投标人资质的要求不同^*@*^竞争程度不同^*@*^招标费用不同^*@*^邀请投标人的方式不同^*@*^评标工作量不同","answer":"B,C,D,E","explanation":"本题考核的是公开招标与邀请招标的区别。公开招标，招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织不受地域和行业限制均可申请投标。招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，但评标的工作量也较大，所需招标费用高。邀请招标，招标人向预先选择的若干家具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函，将招标工程的概况、工作范围和实施条件等作出简要说明，请他们参加投标竞争。可节约招标费用，但投标竞争的激烈程度相对较差。"},{"id":1717,"title":"根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是( )。","stem":"","options":"地方税费发生变化^*@*^工程造价管理部门公布的价格调整^*@*^施工作业导致停水2d^*@*^一周内停电导致累计停工时间超过1个工作日","answer":"D","explanation":"本题考核的是工期顺延与合同价款变更的条件。采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。(2)工程造价部门公布的价格调整。(3)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。(4)双方约定的其他因素。按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。"},{"id":614,"title":"监理公司具有法人资格的时间为( )日。","stem":"","options":"注册资金到位^*@*^公司成立^*@*^工商行政管理机关核准登记^*@*^建设行政主管部门颁发资质证书","answer":"C","explanation":"本题考核的是法人资格的取得。其中，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。"},{"id":1129,"title":"某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应( )。","stem":"","options":"按无效投标处理^*@*^要求投标人补交投标保函^*@*^进入评标程序后淘汰^*@*^要求投标人赔偿损失","answer":"A","explanation":"本题考核的是在开标时，应当作为无效投标文件处理的情形。如：投标人未按照招标文件的需求提供投标保证金或投标保函等。"},{"id":925,"title":"根据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。","stem":"","options":"严格责任原则^*@*^惩罚性原则^*@*^过错推定原则^*@*^公平责任原则^*@*^补偿性原则","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是合同当事人承担违约责任的原则。同前述2007年14题。"},{"id":2064,"title":"设备性能验收阶段，出现( )情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。","stem":"","options":"存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理^*@*^第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因^*@*^第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值^*@*^由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验","answer":"B","explanation":"设备性能验收阶段，在不影响合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，供货方在双方商定的时间内免费修理，监理可同意签署初步验收证书，所以A选项不正确；如果第一次性能验收试验达不到合同规定的一项或多项性能保证值，则监理与双方应共同分析原因，划清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后合同约定的时间内进行第二次验收试验，如能顺利通过，则签署初步验收证书，所以C选项不正确；属于采购方原因，合同设备应被认为初步验收通过，监理签署初步验收证书，所以D选项不正确。"},{"id":1293,"title":"根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中，不属于监理人义务的是( )。","stem":"","options":"协调工程项目的外部关系^*@*^报送监理人员情况^*@*^保守工程秘密^*@*^协调合同管理工作","answer":"A","explanation":"本题考核的是委托监理合同中监理人的义务。委托监理合同中监理人义务包括：(1)监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益。(2)合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作。开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程项目的总监理工程师及该项目监理机构的人员情况。(3)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料。(4)任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人。(5)非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。(6)监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。(7)在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密。(8)负责合同的协调管理工作。故，B、C、D应排除。A为委托人的义务。"},{"id":1093,"title":"建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位( )。","stem":"","options":"可以行使代位权^*@*^可以行使撤销权^*@*^可以建设单位名义行使权利^*@*^可以自己的名义行使权利^*@*^只能对建设单位行使权利","answer":"A,D","explanation":"本题考核的是合同不当履行中的保全措施。保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括代位权和撤销权两种。其中代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人的债权为限，其发生的费用由债务人承担。"},{"id":2194,"title":"工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括( )。","stem":"","options":"业主延误移交施工现场^*@*^不可抗力造成的损失^*@*^业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失^*@*^施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿^*@*^施工中遇到异常恶劣气候条件的影响","answer":"A,C","explanation":"本题考核的是承包人可索赔费用的内容。本题中，B、D选项可补偿的内容只包括工期和费用。E选项只能获得工期的补偿。故B、D、E三项应予排除。"},{"id":2069,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是( )的规定。","stem":"","options":"施工合同中关于进度控制条款^*@*^施工合同中关于变更条款^*@*^工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款^*@*^工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款","answer":"B","explanation":"本题考核的是工程变更管理。由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令：(1)对合同中任何工作工程量的改变；(2)任何工作质量或其他特性的变更；(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；(4)删减任何合同约定的工作内容；(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作；(6)改变原定的施工顺序或时间安排。工程师为了协调几个承包商施工的干扰而发布的变更指示就是依据的第(6)项。"},{"id":583,"title":"甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。","stem":"","options":"在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据^*@*^直接具有强制执行的效力^*@*^一定是不可撤销的合同^*@*^若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同的公证。按照《民事诉讼法》的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。"},{"id":1083,"title":"根据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。","stem":"","options":"采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动^*@*^合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定^*@*^当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款^*@*^提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款^*@*^当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是格式条款的内容。格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。格式条款既可以是合同的部分条款，也可以是合同的所有条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。"},{"id":1532,"title":"按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( )。","stem":"","options":"提供监理单位施工现场办公房屋^*@*^提供夜间施工使用的照明设施^*@*^提供施工现场的工程地质资料^*@*^提供工程进度计划","answer":"C","explanation":"本题考核的是发包人的义务。其中，发包人有义务向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确。其他项均属于承包人的义务内容。"},{"id":822,"title":"依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。","stem":"","options":"约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金^*@*^约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金^*@*^处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用^*@*^第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿","answer":"B","explanation":"《合同法》规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。"},{"id":1175,"title":"采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( )。","stem":"","options":"确定中标价^*@*^确定合同价^*@*^衡量各投标书优劣的依据^*@*^确定投标人实现各种指标的依据","answer":"C","explanation":"本题考核的是评标价法。“评标价”既不是投标价，也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。"},{"id":1760,"title":"某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。","stem":"","options":"审查单位与监理单位共同承担^*@*^承包人与审查单位连带承担^*@*^承包人全部承担^*@*^承包人承担设计损失，发包人承担施工损失","answer":"C","explanation":"本题考核的施工进度计划。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度设计本身的缺陷所应承担的责任。"},{"id":1593,"title":"施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括( )。","stem":"","options":"取得相关行政管理部门的爆破作业许可^*@*^取得爆破作业资质证件^*@*^与相邻建筑物的所有人进行协调^*@*^做好施工现场的安全防护工作^*@*^保护相邻建筑物","answer":"B,D,E","explanation":"本题考核的是施工合同履行中承包人应完成的义务。取得相关行政管理部门的爆破作业许可、与相邻建筑物的所有人进行协调属于发包人应完成的义务。"},{"id":842,"title":"甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让给丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为( )。","stem":"","options":"甲、乙公司作为合同主体不变^*@*^乙公司可要求丙公司履行转让部分的义务^*@*^丙公司可以对乙公司行使抗辩权^*@*^丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任^*@*^乙公司不能强迫丙公司履行义务","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是合同履行中的债务转移。合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包，这种情况的法律关系特点表现为：(1)部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变；(2)在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；(3)第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。"},{"id":1425,"title":"检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则()。","stem":"施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。","options":"发包人承担全部费用，工期相应顺延^*@*^发包人承担全部费用，工期不予顺延^*@*^承包人承担全部费用，工期不予顺延^*@*^承包人承担全部费用，工期相应顺延","answer":"A","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。"},{"id":1299,"title":"对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括( )。","stem":"","options":"监理招标文件^*@*^监理中标函^*@*^合同实施过程中双方签署的补充文件^*@*^监理合同标准条件^*@*^工作量清单","answer":"B,C,D","explanation":"本题考核的是对委托人和监理人有约束力的合同文件。对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件：(1)监理委托函或中标函；(2)建设工程委托监理合同标准条件；(3)建设工程委托监理合同专用条件；(4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。"},{"id":2096,"title":"建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"由供货商承担供货的全部费用^*@*^由采购方承担自行运到目的地所需费用^*@*^由供货商承担货物转运增加的保险费用^*@*^由采购方和供货方共同承担转运费用","answer":"B","explanation":"本题考核的是合同的变更。如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前40 d通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。迟于上述规定期限，双方应当立即协商处理。如果已不可能变更或变更后会发生额外费用支出，其后果均应由采购方负责。"},{"id":1767,"title":"施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。","stem":"","options":"不可抗力^*@*^工程量增加^*@*^承包商基础施工超挖^*@*^设计变更^*@*^工程师延误提供所需指令","answer":"A,B,D,E","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。"},{"id":1764,"title":"下列有关确定变更价款的做法，正确的有( )。","stem":"","options":"变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告^*@*^工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复^*@*^确定的价款报送造价管理部门备案^*@*^工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准^*@*^承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额","answer":"A,B,D","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程变更后，确定变更价款的程序如下：(1)承包人在工程变更确定后14 d内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14 d内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。(2)工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14 d内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。工程师无正当理由不确认或答复时，自承包人的报告送达之日起14 d后，视为变更价款报告已被确认。(3)工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。工程师不同意承包人提出的变更价款，按合同约定的争议条款处理。"},{"id":1088,"title":"在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )日。","stem":"","options":"要约生效^*@*^承诺生效^*@*^附生效条件的合同条件具备^*@*^附生效期限的合同期限届满","answer":"B","explanation":"本题考核的是合同的成立时间。合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。"},{"id":1537,"title":"某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是( )。","stem":"","options":"发包人办理申报手续并承担费用^*@*^发包人办理申报手续，承包人承担费用^*@*^承包人办理申报手续，发包人承担费用^*@*^承包人办理申报手续并承担费用","answer":"D","explanation":"本题考核的是对施工质量监督管理中的使用专利技术。若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。"}]
不定项
1
/
0
题干
0
1
、
标题
A
内容
【
正确答案
】
正确答案
【
答案解析
】
答案解析
上一题
免费刷题
解析
下一题
