字体大小
A-
默认
A+
00:00:00
[{"id":1762,"title":"按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。","stem":"","options":"将工程直接收归己有^*@*^与发包人协议将该工程折价^*@*^自行将该工程卖给他人^*@*^申请人民法院将该工程依法拍卖^*@*^就该工程拍卖的价款优先受偿","answer":"B,D,E","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。"},{"id":702,"title":"下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有( )。","stem":"","options":"工程所有人对全部工程签发完工验收证书^*@*^承包人撤出施工现场^*@*^工程所有人实际占用全部工程^*@*^工程保修期满^*@*^工程合理使用期满","answer":"A,C","explanation":"本题考核的是建筑工程一切险的保险责任期。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。"},{"id":611,"title":"施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务( )。","stem":"","options":"全部消灭^*@*^还有100万元^*@*^还有150万元^*@*^还有180万元","answer":"D","explanation":"本题考核的是抵押权的实现。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。依题意可得：施工企业欠银行的债务=[500+20+50-(400-10)]万元=180万元。"},{"id":2192,"title":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力( )。","stem":"","options":"是终局性的，对发包人具有强制约束力^*@*^不是终局性的，对发包人具有强制约束力^*@*^是终局性的，仅对承包人具有强制约束力^*@*^不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力","answer":"D","explanation":"本题考核的是工程师索赔处理决定。通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制的约束力。"},{"id":724,"title":"根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是( )。","stem":"","options":"一方因重大误解而订立的合同^*@*^双方协商一致订立的显失公平的合同^*@*^双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同^*@*^一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同","answer":"C","explanation":"本题考核的是无效合同种类。无效合同包括：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同。(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同。(3)以合法形式掩盖非法目的的合同。(4)损害社会公共利益。(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。"},{"id":2065,"title":"在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。","stem":"","options":"有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任^*@*^有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任^*@*^无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任^*@*^无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任","answer":"B","explanation":"监理单位的监理人员对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证。现场见证的形式包括：以巡视的方式监督生产制造过程，检查使用的原材料、元件质量是否合格，制造操作工艺是否符合技术规范的要求等。不论监理是否参与监造与出厂检验，或者参加了监造与检验并签署了监造与检验报告，均不能被视为免除供货方对设备质量应负的责任。"},{"id":756,"title":"某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由( )。","stem":"","options":"发包人承担责任^*@*^发包人代表承担责任^*@*^承包人与发包人代表承担法律责任^*@*^施工企业决定责任承担人","answer":"A","explanation":"本题考核的是表见代理人订立的合同。“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由被代理人承担。"},{"id":1123,"title":"招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括( )。","stem":"","options":"要求施工企业必须具备一定的资质等级^*@*^要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级^*@*^要求投标人必须拥有进口的施工机具^*@*^要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材^*@*^要求专业工程的施工企业必须是本系统的","answer":"C,D,E","explanation":"本题考核的是对招标文件的核查。招标文件的检查包括：(1)招标文件的组成包括招标项目的所有实际性要求和条件，以及拟签订合同的主要条款，能使投标人明确承包工作范围和责任，并能够合理预见风险编制投标文件；(2)招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理；(3)招标文件是否有限制公平竞争的条件。在文件中不得要求或标明特定的生产供应者以及含有倾向或排斥潜在投标人的其他内容。"},{"id":1746,"title":"根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括( )。","stem":"","options":"本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款^*@*^设计变更调整的合同价款^*@*^因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款^*@*^本期应扣回的工程预付款^*@*^承包人的索赔款","answer":"A,B,D,E","explanation":"本题考核的是工程进度款的计算内容。计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括：(1)经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款。(2)设计变更应调整的合同价款。(3)本期应扣回的工程预付款。(4)根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项。(5)经过工程师批准的承包人索赔款等。"},{"id":2062,"title":"在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。","stem":"","options":"衡量法^*@*^物理实验法^*@*^理论换算法^*@*^查点法^*@*^抽检实验法","answer":"A,C,D","explanation":"材料采购合同在履行过程中，采购的材料数量验收的方法主要包括：(1)衡量法。即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致，如胶管衡量其长度，钢板衡量其面积，木材衡量其体积，钢筋衡量其重量等。(2)理论换算法。如管材等各种定尺、倍尺的金属材料，量测其直径和壁厚后，再按理论公式换算验收。换算依据为国家规定标准或合同约定的换算标准。(3)查点法。采购定量包装的计件物资，只要查点到货数量即可。包装内的产品数量或重量应与包装物标明的一致，否则应由厂家或封装单位负责。"},{"id":2223,"title":"在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括( )。","stem":"","options":"事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误^*@*^造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任^*@*^造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错^*@*^按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知^*@*^按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告","answer":"A,B,D,E","explanation":"本题考核的是判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为：(1)与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；(2)造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后，才处理应给予承包人的补偿额。"},{"id":1719,"title":"根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"工程师与承包人共同检验^*@*^工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验^*@*^工程师未在检验记录上签字，承包人7d内不得进行工程隐蔽^*@*^验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验","answer":"A","explanation":"本题考核的是隐蔽工程的检验。工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。"},{"id":1936,"title":"FIDIC《施工合同条件》中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。","stem":"","options":"合同签字日^*@*^下达开工令^*@*^基准日^*@*^风险事件发生日","answer":"C","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，合同履行过程中可能发生的某些风险是有经验的承包商在准备投标时无法合理预见的，就业主利益而言，不应要求承包商在其报价中计人这些不可合理预见风险的损害补偿费，以取得有竞争性的合理报价。通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。"},{"id":2069,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是( )的规定。","stem":"","options":"施工合同中关于进度控制条款^*@*^施工合同中关于变更条款^*@*^工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款^*@*^工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款","answer":"B","explanation":"本题考核的是工程变更管理。由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令：(1)对合同中任何工作工程量的改变；(2)任何工作质量或其他特性的变更；(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；(4)删减任何合同约定的工作内容；(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作；(6)改变原定的施工顺序或时间安排。工程师为了协调几个承包商施工的干扰而发布的变更指示就是依据的第(6)项。"},{"id":2225,"title":"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"承包人应向业主提交索赔意向通知^*@*^承包人应向工程师提交索赔意向通知^*@*^承包人提交索赔意向通知没有期限限制^*@*^承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失","answer":"B","explanation":"本题考核的是承包人发出的索赔意向通知。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28 d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。"},{"id":1661,"title":"根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验^*@*^由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验^*@*^承包人应在设备到货时与发包人共同核验^*@*^承包人应在设备到货时与工程师共同核验","answer":"D","explanation":"本题考核的是材料设备的到货检验。承包人采购的材料设备应按照合同专用条款约定及设计要求和有关标准采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责；承包人在材料设备到货前24 h应通知工程师共同进行到货清点。"},{"id":873,"title":"根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。","stem":"","options":"罚金^*@*^利息^*@*^赔偿金^*@*^违约金","answer":"D","explanation":"本题考核的是违约责任的方式。因为违约一般都会给当事人造成损失，赔偿损失是守约者避免损失的有效方式。"},{"id":874,"title":"某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢施工速度，依照《合同法》的规定，承包人行使的是( )。","stem":"","options":"不安抗辩权^*@*^先履行抗辩权^*@*^同时履行抗辩权^*@*^后履行抗辩权","answer":"C","explanation":"本题考核的是同时履行抗辩权。当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。如施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款；如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工。"},{"id":2169,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是( )。","stem":"","options":"工程师有权根据施工实际情况控制使用^*@*^承包商有权根据施工实际需要自主使用^*@*^承包商应于工程竣工前使用完毕^*@*^可用于支付承包商的索赔","answer":"A","explanation":"本题考核的是暂列金额。某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计人在合同价格内，但其使用却归工程师控制。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。他有权全部使用、部分使用或完全不用。由于暂列金额是用于招标文件规定承包商必须完成的承包工作之外的费用，承包商报价时不将承包范围内发生的间接费、利润、税金等摊人其中。"},{"id":1931,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定，业主应承担的风险包括( )。","stem":"","options":"图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响^*@*^业主提供的设计不当造成的损失^*@*^战争^*@*^有毒气体污染^*@*^气候条件影响","answer":"A,B,C,D","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，业主应承担的风险包括：(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动；(2)工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战（在我国实施的工程均不采用此条款）；(3)不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波；(5)暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；(6)因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；(7)业主提供的设计不当造成的损失；(8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。"},{"id":1113,"title":"在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。","stem":"","options":"同类工程施工经历^*@*^财务状况^*@*^企业信誉^*@*^项目经理资质要求^*@*^环境管理体系","answer":"A,D,E","explanation":"《招标投标法》规定，首先投标人必须满足资格预审文件规定的必要合格条件和附加合格条件，附加合格条件是为了保证承包工作能够保质、保量、按期完成，按照项目特点设定而不是针对外地区或外系统投标人，因此不违背《招标投标法》的有关规定。招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。"},{"id":1526,"title":"在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则( )。","stem":"","options":"影响正常施工的费用由承包人承担^*@*^影响正常施工的费用由发包人承担^*@*^工期给予顺延^*@*^工期不予顺延^*@*^检查费用由发包人承担","answer":"B,C,E","explanation":"本题考核的是施工过程中的检查。工程师的检查原则上不应影响施工正常进行，但若检查检验合格，却影响正常施工，则因此追加合同价款由发包人承担，并相应顺延工期。"},{"id":1539,"title":"某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。","stem":"","options":"发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延^*@*^发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延^*@*^承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延^*@*^承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延","answer":"B","explanation":"本题考核的是重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并应顺延工期。"},{"id":1717,"title":"根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是( )。","stem":"","options":"地方税费发生变化^*@*^工程造价管理部门公布的价格调整^*@*^施工作业导致停水2d^*@*^一周内停电导致累计停工时间超过1个工作日","answer":"D","explanation":"本题考核的是工期顺延与合同价款变更的条件。采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。(2)工程造价部门公布的价格调整。(3)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。(4)双方约定的其他因素。按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。"},{"id":2137,"title":"依据FIDIC《施工合同条件》的规定，属于超越工程师职权的行为有( )。","stem":"","options":"指示承包人提前竣工^*@*^指示承包人缩短合同工期^*@*^指示承包人删减合同约定的某些工作内容^*@*^确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额^*@*^承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录","answer":"A,B","explanation":"本题考核的是有关工程师职权的内容。备选项D和E属于工程师的职权。"},{"id":1273,"title":"某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。","stem":"","options":"不用归还委托人^*@*^归还委托人即可^*@*^归还委托人，并应支付折旧费^*@*^归还委托人，并应支付租赁费","answer":"B","explanation":"委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供服务，服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务三个方面。物质服务是指委托人应免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等，一般包括检测试验设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。"},{"id":1524,"title":"在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。","stem":"","options":"发包人无权要求交付工程^*@*^发包人有权要求交付工程^*@*^发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任^*@*^发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任^*@*^承包人可以留置该工程","answer":"B,C","explanation":"本题考核的是承包人的违约责任。工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付；发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任。"},{"id":656,"title":"施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。","stem":"","options":"施工投标保证^*@*^施工履约保证^*@*^施工预付款保证^*@*^质量保证金保证","answer":"A","explanation":"本题考核的是施工中各种保证的有效期限。其中，投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。履约保证的有效期限从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止。预付款保证的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。"},{"id":1094,"title":"根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当( )。","stem":"","options":"返还财产^*@*^赔偿损失^*@*^没收财产^*@*^上缴法院所有^*@*^追缴收归国库","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是无效合同的法律后果。合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效。履行中的合同应当终止履行，尚未履行的不得继续履行。对因履行无效合同而产生的财产后果应当依法进行处理。如返还财产；赔偿损失；追缴财产，收归国有。"},{"id":1911,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于( )。","stem":"","options":"合同价内的暂列金^*@*^业主应交付的预付款^*@*^承包商应交付的定金^*@*^承包商应得的工程款","answer":"D","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。"},{"id":1761,"title":"某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。","stem":"","options":"承包人的损失都由发包人承担^*@*^发包人的损失都由承包人承担^*@*^双方的损失各自承担^*@*^双方的损失都由审批部门承担","answer":"A","explanation":"本题考核的是发包人的义务。发包人负责办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件（证明承包人自身资质的证件除外）。"},{"id":829,"title":"执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。","stem":"","options":"原价格^*@*^新价格^*@*^市场价格^*@*^原价和新价的平均价格","answer":"B","explanation":"《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内，政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。"},{"id":1083,"title":"根据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。","stem":"","options":"采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动^*@*^合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定^*@*^当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款^*@*^提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款^*@*^当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是格式条款的内容。格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。格式条款既可以是合同的部分条款，也可以是合同的所有条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。"},{"id":1271,"title":"某工程施工需要中断主要公路交通2d，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。","stem":"","options":"正常监理工作^*@*^额外监理工作^*@*^变更监理工作^*@*^附加监理工作","answer":"D","explanation":"监理工作的内容包括正常监理工作、附加监理工作和额外监理工作。附加监理工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作，如因承包合同不能按期竣工而必须延长监理工作时间而造成的监理工作范围与内容的增加等等。因施工需要到交通管理部门办理相关手续是业主的义务，委托监理机构办理，则属于工程监理的附加工作。"},{"id":2060,"title":"在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有( )。","stem":"","options":"手触^*@*^拉伸试验^*@*^查点法^*@*^压缩试验^*@*^金相试验","answer":"B,D,E","explanation":"本题考核的是材料采购合同的交货检验方法。其中物理试验法有：拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等。"},{"id":875,"title":"甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允，基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是( )。","stem":"","options":"甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保^*@*^甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保^*@*^甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物^*@*^甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任","answer":"B","explanation":"本题考核的是先履行抗辩权。设立先履行抗辩权的目的在于，预防合同成立后情况发生变化而损害合同另一方的利益。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人中止履行合同的，应当及时通知对方。对方提供适当的担保时应当恢复履行。"},{"id":1085,"title":"因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。","stem":"","options":"质量^*@*^工期^*@*^解决争议^*@*^结算","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同的解除。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。"},{"id":610,"title":"建筑工程一切险中的除外责任包括( )。","stem":"","options":"地震^*@*^洪水^*@*^设计错误引起的损失^*@*^自然磨损^*@*^维修保养费用","answer":"C,D,E","explanation":"本题考核的是建筑工程一切险中的除外责任。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误引起的损失和费用；(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；(5)维修保养或正常检修的费用等。"},{"id":1915,"title":"工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括( )。","stem":"","options":"样品对照法^*@*^经验鉴别法^*@*^物理试验法^*@*^化学实验法^*@*^查点法","answer":"B,C,D","explanation":"本题考核的是交付货物的质量检验方法。交付货物的质量验收的方法可以采用：(1)经验鉴别法。(2)物理试验。(3)化学实验。"},{"id":1938,"title":"依据FIDIC《施工合同条件》，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。","stem":"","options":"合同关系主体为业主和指定分包商^*@*^指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分^*@*^承包商对指定分包商违约的行为承担责任^*@*^由工程师负责协调管理","answer":"B","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊人间接费、管理费、利润、税金的工作，因此不损害承包商的合法权益。"},{"id":1114,"title":"招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中( )等不影响继续评标。","stem":"","options":"完工期限超过了招标文件规定的期限^*@*^个别项目提供了不完整的数据^*@*^单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额^*@*^投标保函没有保证人的签字盖章^*@*^货物包装方式不满足招标文件的要求","answer":"B,C","explanation":"《招标投标法》规定，对于存在细微偏差的投标文件，指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。"},{"id":651,"title":"施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( )。","stem":"","options":"职务代理^*@*^指定代理^*@*^法定代理^*@*^委托代理","answer":"D","explanation":"本题考核的是代理关系中的委托代理。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。"},{"id":1533,"title":"某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7d，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是( )。","stem":"","options":"同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿^*@*^同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求^*@*^只同意延期开工报告中的要求^*@*^不同意延期开工报告的要求","answer":"A","explanation":"本题考核的是承包人要求的延期开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7d，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48 h内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。对于自然灾害的损害，只给予承包商工期顺延，费用损失通过保险索赔获得。"},{"id":837,"title":"下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。","stem":"","options":"无处分权人处分他人财产^*@*^以胁迫手段订立^*@*^因重大误解订立^*@*^限制民事行为能力人订立^*@*^表见代理人订立","answer":"A,D,E","explanation":"属于效力待定合同主要情形有：(1)限制民事行为能力人订立的合同；(2)无代理权人订立的合同；(3)表见代理人订立的合同；(4)法定代表人、负责人越权订立的合同；(5)无处分权人处分他人财产订立的合同。"},{"id":838,"title":"依据《合同法》规定，( )的合同属于无效合同。","stem":"","options":"恶意串通损害第三人利益^*@*^以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立^*@*^订立合同时显失公平^*@*^以合法形式掩盖非法目的^*@*^损害公共利益订立","answer":"A,D,E","explanation":"无效合同的情形主要表现为以下几个方面：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；(3)以合法形式掩盖非法目的合同；(4)损害社会公共利益的合同；(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。"},{"id":1099,"title":"下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是( )。","stem":"","options":"和解^*@*^调解^*@*^行政复议^*@*^仲裁","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同争议方式中的仲裁。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。当然，这里所说的和解和调解是狭义的，不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解。这两种情况下的和解和调解属于法定程序，其解决方法仍有强制执行的法律效力。"},{"id":705,"title":"施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是( )。","stem":"","options":"保证合同无效^*@*^材料供应商应当要求分公司承担保证责任^*@*^材料供应商可以要求施工企业赔偿损失^*@*^材料供应商可以要求建设单位付款^*@*^材料供应商应当要求施工企业承担担保责任","answer":"A,D","explanation":"本题考核的是保证的担保方式。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。法人无书面授权的，该保证合同无效。"},{"id":1290,"title":"根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有( )。","stem":"","options":"中标函^*@*^监理委托函^*@*^工程监理合同标准条件^*@*^投标保函^*@*^规范和规程","answer":"A,B,C","explanation":"本题考核的是建设工程监理委托合同的组成。对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件：(1)监理委托函或中标函；(2)建设工程委托监理合同标准条件；(3)建设工程委托监理合同专用条件；(4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。"},{"id":1797,"title":"某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由( )承担。","stem":"","options":"承包人^*@*^钢材供应商^*@*^监理单位^*@*^发包人","answer":"D","explanation":"本题考核的是发包人供应的材料设备与约定不符时的处理。发包人供应的材料设备与约定不符时（如材料设备数量等与合同约定不符），应当有发包人承担有关责任。"},{"id":1180,"title":"下列关于最低评标价法的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"以投标人的平均报价作为评标价^*@*^以中标人的评标价作为中标价^*@*^以报价最低的投标价为中标价^*@*^以中标人的报价为中标价","answer":"D","explanation":"本题考核的是最低评标价法。评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。因此“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。"}]
不定项
1
/
0
题干
0
1
、
标题
A
内容
【
正确答案
】
正确答案
【
答案解析
】
答案解析
上一题
免费刷题
解析
下一题
