字体大小
A-
默认
A+
00:00:00
[{"id":574,"title":"担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。","stem":"","options":"债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务^*@*^债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务^*@*^保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务^*@*^保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务","answer":"C","explanation":"保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。"},{"id":1528,"title":"按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有( )。","stem":"","options":"办理土地征用^*@*^向工程师提供工程进度计划^*@*^提供保证施工安全需要的围栏设施^*@*^协调处理施工现场周围地下管线的保护工作^*@*^提供施工现场的地下管线资料","answer":"A,D,E","explanation":"本题考核的是发包人的义务工作。发包人的义务工作包括：(1)办理土地使用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题；(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要；(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工场地内的主要干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要；(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确；(5)办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其施工所需的证件；(6)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验；(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用；(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款约定。"},{"id":1111,"title":"某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8 000万元人民币，该项目( )。","stem":"","options":"必须公开招标^*@*^必须邀请招标^*@*^可直接委托发包^*@*^必须聘请招标代理机构委托发包","answer":"C","explanation":"本题考核的是可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的情形。如涉及国家安全、国家秘密的工程等。"},{"id":1118,"title":"某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10 d才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。","stem":"","options":"招标文件为准，开标时间后延^*@*^招标文件为准，开标时间不变^*@*^书面解答为准，开标时间后延^*@*^书面解答为准，开标时间不变","answer":"C","explanation":"《招标投标法》规定，当投标人以书面形式提出质疑，招标人应及时给予书面解答。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。开标时间则相应顺延。"},{"id":726,"title":"当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是( )。","stem":"","options":"招标公告^*@*^投标文件^*@*^宣传广告^*@*^招股说明书","answer":"B","explanation":"本题考核的是要约。要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容，也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。"},{"id":1520,"title":"某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应( )。","stem":"","options":"向发包人索赔^*@*^向乙施工单位索赔^*@*^向监理单位索赔^*@*^自行承担","answer":"A","explanation":"本题考核的是合同关系的有关内容。甲、乙承包商没有合同关系，不会产生索赔关系，对甲承包商而言，乙承包商的行为视为发包人的行为。"},{"id":1098,"title":"某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现^*@*^仲裁事项可以通过默示的方式体现^*@*^建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效^*@*^当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效","answer":"B","explanation":"本题考核的是有关仲裁的相关内容。仲裁委员会应当从公道正派的人员中聘任仲裁员。如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议，同时，合同范围内的争议就是仲裁事项。"},{"id":658,"title":"合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。","stem":"","options":"地震灾害导致施工暂停^*@*^恶劣气候影响施工安全^*@*^社会动乱影响施工进度^*@*^图纸设计错误导致的工程返工","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同法律关系中行为和事件的含义。行为是指法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动，包括作为和不作为两种表现形式。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。社会事件如战争、罢工、禁运等。"},{"id":581,"title":"在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。","stem":"","options":"投标人提供投标保函^*@*^中标人提供担保公司出具的履约保证书^*@*^发包人提供银行出具的工程款支付担保函^*@*^发包人提供的在建工程留置权担保^*@*^承包人提交的预付款保函","answer":"A,B,C,E","explanation":"本题考核的是在工程项目建设过程中担保的方式。施工项目的投标担保应在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以是提供第三人的信用担保(保证)；一般由银行或担保公司向招标人出具投标保函或投标保证书。"},{"id":1793,"title":"某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )。","stem":"","options":"防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担^*@*^防护措施由发包人完成，费用由承包人承担^*@*^防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担^*@*^防护措施由承包人完成，费用由发包人承担","answer":"D","explanation":"本题考核的是安全防护。其中，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14 d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。"},{"id":1089,"title":"按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。","stem":"","options":"要约到达受要约人之前^*@*^受要约人发出承诺通知之前^*@*^承诺通知到达要约人之前^*@*^受要约人发出承诺通知之后","answer":"B","explanation":"本题考核的是要约撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。"},{"id":2138,"title":"工程师对分包合同的管理包括( )。","stem":"","options":"检查确认分包工程质量^*@*^对分包商索赔的批准^*@*^对分包商发布变更指令^*@*^对分包商资质进行审查^*@*^计量、确认分包商完成的工程量","answer":"A,D","explanation":"本题考核的是工程师对分包合同的管理。工程师依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权；对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。"},{"id":1200,"title":"《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是( )。","stem":"","options":"补偿性原则^*@*^惩罚性原则^*@*^无过错原则^*@*^有限责任和过错责任原则","answer":"D","explanation":"本题考核的是监理人的责任限度。监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。"},{"id":1716,"title":"根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"按照承包人完成的实际工程进行计量^*@*^只对承包人完成的合格工程进行计量^*@*^对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量^*@*^承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量","answer":"B","explanation":"本题考核的是工程量的计量原则。工程师对照设计图纸，只对承包人完成的永久工程合格工程量进行计量。因此，属于承包人超出设计图纸范围（包括超挖、涨线）的工程量不予计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。"},{"id":1397,"title":"根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有( )。","stem":"","options":"由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作^*@*^由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作^*@*^由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作^*@*^非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作^*@*^非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作","answer":"A,B,C","explanation":"本题考核的是建设工程监理合同履行中的“附加工作”。“附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：(1)由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；(2)增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。"},{"id":2010,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间^*@*^施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准^*@*^运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用^*@*^承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有","answer":"B","explanation":"本题考核的是对承包商自有施工设备的控制。承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料，一经运抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除了运送承包商人员和物资的运输车辆以外，其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权，但未经过工程师的批准，不能将其中的任何一部分运出施工现场。作出上述规定的目的是为了保证本工程的施工，但并非绝对不允许在施工期内承包商将自有设备运出工地。"},{"id":1790,"title":"某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为( )。","stem":"","options":"9月10日^*@*^9月17日^*@*^9月25日^*@*^9月30日","answer":"B","explanation":"本题考核的是工程的开工日期。承包人应在专用条款约定的时间按时开工，以便保证在合理工期内及时竣工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7d，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48 h内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。"},{"id":1847,"title":"某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"给承包人顺延工期并追加合同价款^*@*^给承包人顺延工期，但不追加合同价款^*@*^给承包人追加合同价款，但不顺延工期^*@*^工期延误和费用损失均由承包人承担","answer":"A","explanation":"本题考核的是重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。"},{"id":1916,"title":"根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有( )。","stem":"","options":"基础设施工程^*@*^防水工程^*@*^设备安装工程^*@*^电气管线工程^*@*^给水管道工程","answer":"C,D,E","explanation":"本题考核的是工程的质量保修期。国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。"},{"id":571,"title":"在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。","stem":"","options":"被代理人的法人终止^*@*^被代理人取得民事行为能力^*@*^被代理人取消委托^*@*^代理事项完成^*@*^代理期限届满","answer":"A,C,D,E","explanation":"委托代理关系终止的原因包括：(1)代理期限届满或者代理事项完成；(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托；(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。"},{"id":1203,"title":"《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指( )。","stem":"","options":"承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间^*@*^委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务^*@*^委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量^*@*^承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量","answer":"B","explanation":"本题考核的是监理额外工作的定义。是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42 d的准备时间。"},{"id":1096,"title":"下列关于合同订立过程的说法中，正确的有( )。","stem":"","options":"发布招标公告是要约邀请^*@*^发布招标公告是要约^*@*^投标是要约^*@*^发出中标通知书是承诺^*@*^发出中标通知书是新要约","answer":"A,C,D","explanation":"本题考核的是要约与承诺。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。在建设工程合同的订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺。"},{"id":1425,"title":"检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则()。","stem":"施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。","options":"发包人承担全部费用，工期相应顺延^*@*^发包人承担全部费用，工期不予顺延^*@*^承包人承担全部费用，工期不予顺延^*@*^承包人承担全部费用，工期相应顺延","answer":"A","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。"},{"id":846,"title":"某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。","stem":"","options":"必须适用违约金条款^*@*^必须适用定金条款^*@*^可以选择适用违约金或定金条款^*@*^两者都不能适用，因约定无效","answer":"C","explanation":"本题考核的是承担违约责任的方式。其中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，双方可以选择适用违约金或定金条款。但是这两种违约责任不能合并使用。"},{"id":2160,"title":"工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。","stem":"","options":"当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定^*@*^认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料^*@*^批准承包人缩短合同工期^*@*^将批准的索赔额纳入月进度款中","answer":"C","explanation":"工程师在处理索赔时的职责范围包括：(1)在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录。(2)对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。可指令承包人作出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见。(3)在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定。(4)对合理的索赔要求，工程师有权将它纳人工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。但无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权利，但他不可以扣减合同工期。"},{"id":2035,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就( )发布变更指令。","stem":"","options":"缩短合同约定的工期^*@*^改变合同中任何工作的数量^*@*^删减任何合同约定的工作内容^*@*^改变原定的施工顺序^*@*^变更任何工作的质量要求","answer":"B,C,D,E","explanation":"本题考核的是工程变更的范围。由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令：(1)对合同中任何工作工程量的改变。(2)任何工作质量或其他特性的变更。(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变。(4)删减任何合同约定的工作内容。(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作。(6)改变原定的施工顺序或时间安排。"},{"id":1536,"title":"施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施( )。","stem":"","options":"需经工程师认可，费用由承包人承担^*@*^需经工程师认可，费用由发包人承担^*@*^不需工程师认可，费用由承包人承担^*@*^不需工程师认可，费用由发包人承担","answer":"B","explanation":"本题考核的是施工环境管理中的安全防护。其中，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14 d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。"},{"id":1931,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定，业主应承担的风险包括( )。","stem":"","options":"图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响^*@*^业主提供的设计不当造成的损失^*@*^战争^*@*^有毒气体污染^*@*^气候条件影响","answer":"A,B,C,D","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，业主应承担的风险包括：(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动；(2)工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战（在我国实施的工程均不采用此条款）；(3)不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波；(5)暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；(6)因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；(7)业主提供的设计不当造成的损失；(8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。"},{"id":1762,"title":"按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。","stem":"","options":"将工程直接收归己有^*@*^与发包人协议将该工程折价^*@*^自行将该工程卖给他人^*@*^申请人民法院将该工程依法拍卖^*@*^就该工程拍卖的价款优先受偿","answer":"B,D,E","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。"},{"id":1669,"title":"施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( )。","stem":"","options":"国家规定应缴纳的税费发生变化^*@*^工程造价管理部门公布的价格调整^*@*^电价发生变化^*@*^承包人租赁的设备损坏增加了维修费用^*@*^一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8h","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是可以调整合同价款的原因。采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。如施工过程中地方税的某项税费发生变化，按实际发生与订立合同时的差异进行增加或减少合同价款的调整。(2)工程造价部门公布的价格调整。当市场价格浮动变化时，按照专用条款约定的方法对合同价款进行调整。(3)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。(4)双方约定的其他因素。"},{"id":1201,"title":"某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30 d内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。","stem":"","options":"发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止^*@*^发出终止合同的通知，通知发出后14 d内仍未获得支付酬金，合同即行终止^*@*^发出终止合同的通知，通知发出后14 d内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止^*@*^发出终止合同的通知，通知发出后14 d内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42 d内仍未得到答复，合同即行终止","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同的暂停或终止的内容。监理人在应当获得监理酬金之日起30 d内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14 d内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第2份通知发出后42 d内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。"},{"id":1911,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于( )。","stem":"","options":"合同价内的暂列金^*@*^业主应交付的预付款^*@*^承包商应交付的定金^*@*^承包商应得的工程款","answer":"D","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。"},{"id":707,"title":"采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为( )。","stem":"","options":"发包人^*@*^承包人^*@*^监理人^*@*^分包人","answer":"A","explanation":"本题考核的是《建设工程施工合同(示范文本)》下的建设工程一切险。我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由发包人投保建设工程一切险。"},{"id":1261,"title":"以下有关检测试验的说法中,正确的是()。","stem":"某工程项目施工阶段,发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同,约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。","options":"试验室只接受发包人指示的试验项目^*@*^试验室应完成承包人要求的试验项目^*@*^监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责^*@*^监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任","answer":"C","explanation":"本题考核的是委托合同的内容。监理工程师对试验室检测数据的错误不承担责任。"},{"id":2224,"title":"某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是( )。","stem":"","options":"顺延合同工期，给予费用补偿^*@*^顺延合同工期，不给予费用补偿^*@*^不顺延合同工期，给予费用补偿^*@*^缩短合同工期，给予费用补偿","answer":"D","explanation":"本题考核的是工程师处理承包商索赔的授权范围。工程师在处理承包商的索赔时，有顺延或者不顺延合同工期、给予或不给予费用补偿的权利，没有缩短合同工期的权利。"},{"id":1080,"title":"施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元，后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为( )万元。","stem":"","options":"2^*@*^5^*@*^7^*@*^12","answer":"C","explanation":"本题考核的是承担违约责任的最大款额。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。当事人也可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回。收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。因此施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为7万元。"},{"id":2060,"title":"在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有( )。","stem":"","options":"手触^*@*^拉伸试验^*@*^查点法^*@*^压缩试验^*@*^金相试验","answer":"B,D,E","explanation":"本题考核的是材料采购合同的交货检验方法。其中物理试验法有：拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等。"},{"id":2198,"title":"工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括( )。","stem":"","options":"施工现场记录^*@*^各类财务凭证^*@*^合同履行过程中往来信函^*@*^招标文件^*@*^汇率变化表","answer":"A,B,C,E","explanation":"承包人索赔要求可以提供的证据包括下列证明材料：(1)合同文件中的条款约定；(2)经工程师认可的施工进度计划；(3)合同履行过程中的来往函件；(4)施工现场记录；(5)施工会议记录；(6)工程照片；(7)工程师发布的各种书面指令；(8)中期支付工程进度款的单证；(9)检查和试验记录；(10)汇率变化表；(11)各类财务凭证；(12)其他有关资料。"},{"id":1277,"title":"依照监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是( )。","stem":"","options":"因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作^*@*^合同专用条款内约定的监理人工作^*@*^因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作^*@*^因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作","answer":"C","explanation":"本题考核的是监理人的附加工作。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。"},{"id":1394,"title":"建设工程委托监理合同的终止日为( )之日。","stem":"","options":"监理合同内注明的监理工作完成^*@*^监理的工程竣工验收通过^*@*^监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款^*@*^监理的工程保修期届满","answer":"C","explanation":"本题考核的是建设工程委托监理合同的有效期。通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。"},{"id":1796,"title":"某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( )。","stem":"","options":"发包人负责，并承担检验费用^*@*^发包人负责，检验费用由承包人承担^*@*^承包人负责，检验费用由承包人承担^*@*^承包人负责，检验费用由发包人承担","answer":"D","explanation":"本题考核的是发包人供应的材料使用前的检验。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。"},{"id":1113,"title":"在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。","stem":"","options":"同类工程施工经历^*@*^财务状况^*@*^企业信誉^*@*^项目经理资质要求^*@*^环境管理体系","answer":"A,D,E","explanation":"《招标投标法》规定，首先投标人必须满足资格预审文件规定的必要合格条件和附加合格条件，附加合格条件是为了保证承包工作能够保质、保量、按期完成，按照项目特点设定而不是针对外地区或外系统投标人，因此不违背《招标投标法》的有关规定。招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。"},{"id":848,"title":"某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的( )。","stem":"","options":"同时履行抗辩权^*@*^后履行抗辩权^*@*^不安抗辩权^*@*^合同中止履行的权利","answer":"C","explanation":"本题考核的是先履行抗辩权。先履行抗辩权，即不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或提供担保前有权拒绝先履行。"},{"id":2099,"title":"某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元，由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金应为( )。","stem":"","options":"10万元^*@*^20万元^*@*^30万元^*@*^50万元","answer":"B","explanation":"本题考核的是供货方未能按合同约定交付货物而应承担的违约金的计算。如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。"},{"id":729,"title":"依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。","stem":"","options":"当事人双方无法达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理^*@*^当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审^*@*^一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行^*@*^仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力^*@*^建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理","answer":"B,E","explanation":"本题考核的是解决合同争议的方法。当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的，仲裁机构即无权受理合同纠纷。由于仲裁是当事人基于对仲裁机构的信任作出的选择，因此其裁决是立即生效的。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向人民法院申请执行。"},{"id":1094,"title":"根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当( )。","stem":"","options":"返还财产^*@*^赔偿损失^*@*^没收财产^*@*^上缴法院所有^*@*^追缴收归国库","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是无效合同的法律后果。合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效。履行中的合同应当终止履行，尚未履行的不得继续履行。对因履行无效合同而产生的财产后果应当依法进行处理。如返还财产；赔偿损失；追缴财产，收归国有。"}]
不定项
1
/
0
题干
0
1
、
标题
A
内容
【
正确答案
】
正确答案
【
答案解析
】
答案解析
上一题
免费刷题
解析
下一题
