字体大小
A-
默认
A+
00:00:00
[{"id":651,"title":"施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( )。","stem":"","options":"职务代理^*@*^指定代理^*@*^法定代理^*@*^委托代理","answer":"D","explanation":"本题考核的是代理关系中的委托代理。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。"},{"id":1536,"title":"施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施( )。","stem":"","options":"需经工程师认可，费用由承包人承担^*@*^需经工程师认可，费用由发包人承担^*@*^不需工程师认可，费用由承包人承担^*@*^不需工程师认可，费用由发包人承担","answer":"B","explanation":"本题考核的是施工环境管理中的安全防护。其中，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14 d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。"},{"id":842,"title":"甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让给丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为( )。","stem":"","options":"甲、乙公司作为合同主体不变^*@*^乙公司可要求丙公司履行转让部分的义务^*@*^丙公司可以对乙公司行使抗辩权^*@*^丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任^*@*^乙公司不能强迫丙公司履行义务","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是合同履行中的债务转移。合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包，这种情况的法律关系特点表现为：(1)部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变；(2)在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；(3)第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。"},{"id":2060,"title":"在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有( )。","stem":"","options":"手触^*@*^拉伸试验^*@*^查点法^*@*^压缩试验^*@*^金相试验","answer":"B,D,E","explanation":"本题考核的是材料采购合同的交货检验方法。其中物理试验法有：拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等。"},{"id":1260,"title":"在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括( )。","stem":"","options":"对设计、施工承包单位的选定权^*@*^对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权^*@*^对工程设计变更的审批权^*@*^对工程规模、规划设计等要求的认定权","answer":"B","explanation":"本题考核的是在监理合同履行期间，监理人可行使的权利。行使的权利包括：(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权，建设工程有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺技术和使用功能要求；(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权；(4)在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；(5)审核承包人索赔的权利。"},{"id":2033,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至( )之日止。","stem":"","options":"竣工移交^*@*^工程师签发工程接收证书^*@*^工程师颁发履约证书^*@*^结清单生效","answer":"D","explanation":"本题考核的是FIDIC《施工合同条件》下的合同有效期。合同有效期自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。"},{"id":1095,"title":"根据《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有( )的合同。","stem":"","options":"因重大误解而订立^*@*^一方以欺诈、胁迫的手段订立^*@*^以合法形式掩盖非法目的^*@*^订立合同时显失公平^*@*^损害社会公共利益","answer":"A,B,D","explanation":"本题考核的是可撤销合同。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：(1)因重大误解而订立的合同；(2)在订立合同时显失公平的合同；(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。"},{"id":822,"title":"依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。","stem":"","options":"约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金^*@*^约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金^*@*^处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用^*@*^第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿","answer":"B","explanation":"《合同法》规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。"},{"id":1520,"title":"某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应( )。","stem":"","options":"向发包人索赔^*@*^向乙施工单位索赔^*@*^向监理单位索赔^*@*^自行承担","answer":"A","explanation":"本题考核的是合同关系的有关内容。甲、乙承包商没有合同关系，不会产生索赔关系，对甲承包商而言，乙承包商的行为视为发包人的行为。"},{"id":2092,"title":"根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有( )。","stem":"","options":"批准分包工程部位^*@*^审查分包商资质^*@*^协商分包工程的施工^*@*^检查分包工程使用的材料^*@*^参与计量分包人完成的永久工程","answer":"B,D","explanation":"本题考核的是工程师对分包合同的管理。工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。只是依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权；对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。为了准确地区分合同责任，工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。"},{"id":1798,"title":"某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。","stem":"","options":"无须赔偿承包人损失，工期也不顺延^*@*^无须赔偿承包人损失，工期应予顺延^*@*^应当赔偿承包人损失，工期应予顺延^*@*^应当赔偿承包人损失，工期不予顺延","answer":"C","explanation":"本题考核的是发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。"},{"id":1749,"title":"根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有( )。","stem":"","options":"中标通知书一合同协议书一合同专用条款^*@*^中标通知书一投标书一合同通用条款^*@*^履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单^*@*^投标书一合同专用条款一标准规范^*@*^图纸一合同专用条款一工程量清单","answer":"B,C,D","explanation":"本题考核的是合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，文件的优先解释顺序。(1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。通用条款规定，当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将视为协议书的组成部分。"},{"id":2090,"title":"在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在( )。","stem":"","options":"是否由承包商选定^*@*^是否与承包商订立合同^*@*^是否可能由业主直接付款^*@*^承包商是否收取管理费^*@*^是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作","answer":"A,C,E","explanation":"本题考核的是指定分包商与一般分包商的区别。指定分包商与一般分包商的区别主要有：(1)选择分包单位的权力不同；(2)分包合同的工作内容不同；(3)工程款的支付开支项目不同；(4)业主对分包商利益的保护不同；(5)承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。"},{"id":1792,"title":"某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。","stem":"","options":"发包人^*@*^监理单位^*@*^承包人^*@*^维修公司","answer":"A","explanation":"本题考核的是质量保修责任。属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7d内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托其他人修理。本题中，发包人未通知承包人直接联系维修公司，应由发包人承担该项费用。"},{"id":2169,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是( )。","stem":"","options":"工程师有权根据施工实际情况控制使用^*@*^承包商有权根据施工实际需要自主使用^*@*^承包商应于工程竣工前使用完毕^*@*^可用于支付承包商的索赔","answer":"A","explanation":"本题考核的是暂列金额。某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计人在合同价格内，但其使用却归工程师控制。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。他有权全部使用、部分使用或完全不用。由于暂列金额是用于招标文件规定承包商必须完成的承包工作之外的费用，承包商报价时不将承包范围内发生的间接费、利润、税金等摊人其中。"},{"id":2062,"title":"在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。","stem":"","options":"衡量法^*@*^物理实验法^*@*^理论换算法^*@*^查点法^*@*^抽检实验法","answer":"A,C,D","explanation":"材料采购合同在履行过程中，采购的材料数量验收的方法主要包括：(1)衡量法。即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致，如胶管衡量其长度，钢板衡量其面积，木材衡量其体积，钢筋衡量其重量等。(2)理论换算法。如管材等各种定尺、倍尺的金属材料，量测其直径和壁厚后，再按理论公式换算验收。换算依据为国家规定标准或合同约定的换算标准。(3)查点法。采购定量包装的计件物资，只要查点到货数量即可。包装内的产品数量或重量应与包装物标明的一致，否则应由厂家或封装单位负责。"},{"id":1276,"title":"依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是( )。","stem":"","options":"工程规划设计的建议权^*@*^工程款支付审核和签认权^*@*^工程项目设计标准的认定权^*@*^协调工程项目有关协作单位的主持权","answer":"C","explanation":"本题考核的是监理人的权利。其权利包括：(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权；(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权；(4)在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；(5)审核承包人索赔的权利。"},{"id":709,"title":"下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"留置不以合法占有对方财产为前提^*@*^可以留置的财产仅限于动产^*@*^留置担保可适用于建设工程合同^*@*^留置以合法占有对方固定资产为前提","answer":"B","explanation":"本题考核的是留置担保。留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。留置权以债权人合法占有对方财产为前提，并且债务人的债务已经到了履行期。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。依《担保法》规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。"},{"id":1141,"title":"招标准备阶段招标人的主要工作包括( )。","stem":"","options":"向建设行政主管部门办理申请招标手续^*@*^选择招标方式^*@*^发布招标公告^*@*^编制招标文件^*@*^资格预审","answer":"A,B,D","explanation":"本题考核的是招标准备阶段的主要工作。该阶段工作由招标人单独完成，包括选择招标方式；办理招标备案；编制招标有关文件。"},{"id":727,"title":"甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为( )。","stem":"","options":"已经成立^*@*^完备形式后成立^*@*^效力待定^*@*^未成立","answer":"A","explanation":"本题考核的是诺成合同的成立。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效；法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，可以视为合同有效。合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。"},{"id":825,"title":"施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7 d后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的规定。","stem":"","options":"撤销权^*@*^不安抗辩权^*@*^后履行抗辩权^*@*^同时履行抗辩权","answer":"D","explanation":"同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。同时履行抗辩权的适用条件是：(1)由同一双务合同产生互负的对价给付债务；(2)合同中未约定履行的顺序；(3)对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务；(4)对方的对价给付是可能履行的义务。发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工。产生的后果，由违约方承担。"},{"id":837,"title":"下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。","stem":"","options":"无处分权人处分他人财产^*@*^以胁迫手段订立^*@*^因重大误解订立^*@*^限制民事行为能力人订立^*@*^表见代理人订立","answer":"A,D,E","explanation":"属于效力待定合同主要情形有：(1)限制民事行为能力人订立的合同；(2)无代理权人订立的合同；(3)表见代理人订立的合同；(4)法定代表人、负责人越权订立的合同；(5)无处分权人处分他人财产订立的合同。"},{"id":752,"title":"根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"债权人应当通知债务人^*@*^债权人应当经债务人同意才可转让^*@*^主权利转让后从权利并不随之转让^*@*^无论何种情形合同债权都可以转让","answer":"A","explanation":"本题考核的是债权转让。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或者部分转让给第三人的行为。债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知的，该转让对债务人不发生效力。受让人取得权利后，同时拥有与此权利相对应的从权利。若从权利与原债权人不可分割，则从权利不随之转让。债务人对债权人的抗辩同样可以针对受让人。"},{"id":725,"title":"《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( )。","stem":"","options":"对方当事人降低注册资金^*@*^对方当事人银行贷款数额激增^*@*^对方当事人的法定代表人变更^*@*^对方当事人经营状况严重恶化","answer":"D","explanation":"本题考核的是不安抗辩权的行使。不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方．未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。"},{"id":2167,"title":"按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。","stem":"","options":"颁发工程接收证书日^*@*^颁发履约证书日^*@*^结清单生效日^*@*^签发最终支付证书日","answer":"C","explanation":"本题考核的是合同有效期。合同有效期自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。"},{"id":1526,"title":"在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则( )。","stem":"","options":"影响正常施工的费用由承包人承担^*@*^影响正常施工的费用由发包人承担^*@*^工期给予顺延^*@*^工期不予顺延^*@*^检查费用由发包人承担","answer":"B,C,E","explanation":"本题考核的是施工过程中的检查。工程师的检查原则上不应影响施工正常进行，但若检查检验合格，却影响正常施工，则因此追加合同价款由发包人承担，并相应顺延工期。"},{"id":924,"title":"下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。","stem":"","options":"招标公告^*@*^资格预审合格通知书^*@*^投标书^*@*^中标通知书","answer":"C","explanation":"本题考核的是要约邀请、要约与承诺的具体应用。价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等属于要约邀请，中标通知书属于承诺，而投标书属于要约。"},{"id":1189,"title":"公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是( )。","stem":"","options":"投标文件的符合性鉴定^*@*^投标人的资格预审^*@*^商务标评审^*@*^技术标评审","answer":"B","explanation":"本题考核的是评标阶段评标委员会的评审内容。评标委员会的评审内容包括：符合性鉴定；技术标评审；商务标评审；资格审查（后审）。"},{"id":1932,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。","stem":"","options":"业主^*@*^工程师^*@*^承包商代表^*@*^工程师代表^*@*^经承包商代表确认工程师","answer":"C,E","explanation":"在FIDIC《施工合同条件》中，分包商执行的指令主要来自经承包商代表确认的工程师、承包商及其代表人员。"},{"id":1524,"title":"在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。","stem":"","options":"发包人无权要求交付工程^*@*^发包人有权要求交付工程^*@*^发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任^*@*^发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任^*@*^承包人可以留置该工程","answer":"B,C","explanation":"本题考核的是承包人的违约责任。工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付；发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任。"},{"id":1186,"title":"下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是( )。","stem":"","options":"设计招标应为设计方案最优者^*@*^监理招标应为施工管理和协调能力最优者^*@*^施工招标为投标报价最低者^*@*^永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者","answer":"C","explanation":"本题考核的是中标人选定的原则。裁判评标价法评标时，以评标价最低的标书为最优（不是投标报价最低）。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。"},{"id":846,"title":"某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。","stem":"","options":"必须适用违约金条款^*@*^必须适用定金条款^*@*^可以选择适用违约金或定金条款^*@*^两者都不能适用，因约定无效","answer":"C","explanation":"本题考核的是承担违约责任的方式。其中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，双方可以选择适用违约金或定金条款。但是这两种违约责任不能合并使用。"},{"id":612,"title":"施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。","stem":"","options":"留置^*@*^保证^*@*^定金^*@*^质押","answer":"B","explanation":"本题考核的是保证在建设工程中的应用。履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。"},{"id":926,"title":"甲公司将与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括( )。","stem":"","options":"合同主体不变，仍为甲乙两公司^*@*^丙公司可以对乙公司行使抗辩权^*@*^甲公司无须征得乙公司转让的同意，但应通知对方^*@*^丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任^*@*^丙公司直接对乙公司承担合同义务","answer":"B,D,E","explanation":"本题考核的是合同转让债务的承担。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。"},{"id":874,"title":"某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢施工速度，依照《合同法》的规定，承包人行使的是( )。","stem":"","options":"不安抗辩权^*@*^先履行抗辩权^*@*^同时履行抗辩权^*@*^后履行抗辩权","answer":"C","explanation":"本题考核的是同时履行抗辩权。当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。如施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款；如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工。"},{"id":1841,"title":"工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括( )。","stem":"","options":"检查工程项目报建审批手续是否齐全^*@*^检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致^*@*^检查承包人是否有转包工程的行为^*@*^抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求^*@*^监督工程验收程序是否符合验收规范的要求","answer":"A,C,D,E","explanation":"本题考核的是质量监督机构对合同履行的监督。工程质量监督机构是接受建设行政主管部门的委托，负责监督工程质量的中介组织。质量监督机构对合同履行的工作的监督，分为对工程参建各方质量行为的监督、对建设工程实体质量的监督和对工程竣工验收的监督三个方面。本题需要根据这三方面的具体监督内容来选择正确答案。"},{"id":2094,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有( )。","stem":"","options":"运输车辆可以不受限制地进出工地^*@*^施工机械在工程竣工前不得运出工地^*@*^承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用^*@*^目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用^*@*^后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地","answer":"A,E","explanation":"本题考核的是承包商施工机械和运输车辆的管理。承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料，一经运抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除了运送承包商人员和物资的运输车辆以外，其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权，但未经过工程师的批准，不能将其中的任何一部分运出施工现场。某些使用台班数较少的施工机械在现场闲置期间，如果承包商的其他合同工程需要使用时，可以向工程师申请暂时运出。对于后期施工不再使用的设备，竣工前经过工程师批准后，承包商可以提前撤出工地。"},{"id":1298,"title":"依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有( )。","stem":"","options":"办理施工有关的行政审批手续^*@*^将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方^*@*^负责工程施工各方的协调管理^*@*^与监理人协商一致，选定项目承包人^*@*^提供监理工作需要的资料","answer":"B,E","explanation":"本题考核的是监理合同中委托人的义务。其义务主要有：(1)委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。(2)与监理人做好协调工作。委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系。更换此人要提前通知监理人。(3)为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求作出决定的一切事宜做出书面决定。(4)为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。协助工作包括以下几方面内容：1）将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确。2）在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料。3）为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。"},{"id":1098,"title":"某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现^*@*^仲裁事项可以通过默示的方式体现^*@*^建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效^*@*^当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效","answer":"B","explanation":"本题考核的是有关仲裁的相关内容。仲裁委员会应当从公道正派的人员中聘任仲裁员。如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议，同时，合同范围内的争议就是仲裁事项。"}]
不定项
1
/
0
题干
0
1
、
标题
A
内容
【
正确答案
】
正确答案
【
答案解析
】
答案解析
上一题
免费刷题
解析
下一题
