字体大小
A-
默认
A+
00:00:00
[{"id":610,"title":"建筑工程一切险中的除外责任包括( )。","stem":"","options":"地震^*@*^洪水^*@*^设计错误引起的损失^*@*^自然磨损^*@*^维修保养费用","answer":"C,D,E","explanation":"本题考核的是建筑工程一切险中的除外责任。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误引起的损失和费用；(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；(5)维修保养或正常检修的费用等。"},{"id":724,"title":"根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是( )。","stem":"","options":"一方因重大误解而订立的合同^*@*^双方协商一致订立的显失公平的合同^*@*^双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同^*@*^一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同","answer":"C","explanation":"本题考核的是无效合同种类。无效合同包括：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同。(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同。(3)以合法形式掩盖非法目的的合同。(4)损害社会公共利益。(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。"},{"id":924,"title":"下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。","stem":"","options":"招标公告^*@*^资格预审合格通知书^*@*^投标书^*@*^中标通知书","answer":"C","explanation":"本题考核的是要约邀请、要约与承诺的具体应用。价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等属于要约邀请，中标通知书属于承诺，而投标书属于要约。"},{"id":831,"title":"甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。","stem":"","options":"乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人^*@*^乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可^*@*^乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可^*@*^乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任","answer":"D","explanation":"本题考核的是订立合同后分立的合同当事人间的法律关系与法律责任。如果分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责，即享有连带债权，承担连带债务。"},{"id":1530,"title":"按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"应当由发包人保管并承担保管费用^*@*^应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担^*@*^应当由承包人保管并承担保管费用^*@*^应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担","answer":"D","explanation":"本题考核的是发包人供应的材料设备。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。"},{"id":1598,"title":"某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。","stem":"","options":"发包人承担，批准顺延工期^*@*^发包人承担，不批准顺延工期^*@*^承包人承担，可以顺延工期^*@*^承包人承担，工期不可顺延","answer":"A","explanation":"本题考核的是工程师指示的暂停施工。如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调；停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；如果停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。"},{"id":1425,"title":"检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则()。","stem":"施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。","options":"发包人承担全部费用，工期相应顺延^*@*^发包人承担全部费用，工期不予顺延^*@*^承包人承担全部费用，工期不予顺延^*@*^承包人承担全部费用，工期相应顺延","answer":"A","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。"},{"id":2168,"title":"按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。","stem":"","options":"颁发工程接收证书日^*@*^工程接收证书注明的竣工日^*@*^颁发履约证书日^*@*^协议书中约定的竣工日","answer":"B","explanation":"本题考核的是FIDIC《施工合同条件》中有关施工期的期限。从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。"},{"id":1742,"title":"下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同^*@*^业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同^*@*^采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同^*@*^设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同","answer":"A","explanation":"本题考核的是施工合同的计价方式。可调价格合同，是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。如工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用可调价合同。"},{"id":1177,"title":"招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是( )。","stem":"","options":"通知中标结果并退还投标保证金^*@*^通知中标结果，但不退还投标保证金^*@*^不通知中标结果，也不退换投标保证金^*@*^不通知中标结果，但退还投标保证金","answer":"A","explanation":"本题考核的是招标项目的定标。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。"},{"id":1660,"title":"根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是( )。","stem":"","options":"审查承包人提交的进度计划^*@*^修改承包人提交的进度计划^*@*^控制施工工作按进度计划执行^*@*^检查承包人进度计划的执行情况","answer":"B","explanation":"本题考核的是工程师进行进度管理的主要任务。工程开工后，合同履行即进入施工阶段，直至工程竣工。这一阶段工程师进行进度管理的主要任务是控制施工工作按进度计划执行，确保施工任务在规定的合同工期内完成。承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行。"},{"id":2091,"title":"根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的是( )。","stem":"","options":"因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定^*@*^因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔^*@*^因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向工程师提交索赔报告^*@*^因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告^*@*^因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告","answer":"B,D","explanation":"本题考核的是分包合同的索赔管理。分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向承包商提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。"},{"id":1099,"title":"下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是( )。","stem":"","options":"和解^*@*^调解^*@*^行政复议^*@*^仲裁","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同争议方式中的仲裁。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。当然，这里所说的和解和调解是狭义的，不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解。这两种情况下的和解和调解属于法定程序，其解决方法仍有强制执行的法律效力。"},{"id":846,"title":"某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。","stem":"","options":"必须适用违约金条款^*@*^必须适用定金条款^*@*^可以选择适用违约金或定金条款^*@*^两者都不能适用，因约定无效","answer":"C","explanation":"本题考核的是承担违约责任的方式。其中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，双方可以选择适用违约金或定金条款。但是这两种违约责任不能合并使用。"},{"id":2095,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有( )。","stem":"","options":"污染物的影响^*@*^不利于施工的气候条件^*@*^实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致^*@*^施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍^*@*^与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰","answer":"A,C,D,E","explanation":"本题考核的是FIDIC《施工合同条件》下的不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。"},{"id":1274,"title":"委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。","stem":"","options":"委托人增加监理工作内容较多^*@*^执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束^*@*^委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年^*@*^委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料","answer":"C","explanation":"终止合同的权利是由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益。"},{"id":1298,"title":"依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有( )。","stem":"","options":"办理施工有关的行政审批手续^*@*^将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方^*@*^负责工程施工各方的协调管理^*@*^与监理人协商一致，选定项目承包人^*@*^提供监理工作需要的资料","answer":"B,E","explanation":"本题考核的是监理合同中委托人的义务。其义务主要有：(1)委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。(2)与监理人做好协调工作。委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系。更换此人要提前通知监理人。(3)为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求作出决定的一切事宜做出书面决定。(4)为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。协助工作包括以下几方面内容：1）将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确。2）在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料。3）为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。"},{"id":1123,"title":"招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括( )。","stem":"","options":"要求施工企业必须具备一定的资质等级^*@*^要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级^*@*^要求投标人必须拥有进口的施工机具^*@*^要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材^*@*^要求专业工程的施工企业必须是本系统的","answer":"C,D,E","explanation":"本题考核的是对招标文件的核查。招标文件的检查包括：(1)招标文件的组成包括招标项目的所有实际性要求和条件，以及拟签订合同的主要条款，能使投标人明确承包工作范围和责任，并能够合理预见风险编制投标文件；(2)招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理；(3)招标文件是否有限制公平竞争的条件。在文件中不得要求或标明特定的生产供应者以及含有倾向或排斥潜在投标人的其他内容。"},{"id":1931,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定，业主应承担的风险包括( )。","stem":"","options":"图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响^*@*^业主提供的设计不当造成的损失^*@*^战争^*@*^有毒气体污染^*@*^气候条件影响","answer":"A,B,C,D","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，业主应承担的风险包括：(1)战争、敌对行动、入侵、外敌行动；(2)工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战（在我国实施的工程均不采用此条款）；(3)不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；(4)超音速或亚音速飞行物产生的压力波；(5)暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；(6)因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；(7)业主提供的设计不当造成的损失；(8)一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。"},{"id":1844,"title":"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时，变更价款的支付时间为( )之日。","stem":"","options":"工程师发出设计变更通知^*@*^承包人完成变更工程^*@*^承包人提交变更追加合同价款报告^*@*^最近一期工程进度款支付","answer":"D","explanation":"本题考核的是变更价款的支付时间。工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。"},{"id":1714,"title":"根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用^*@*^发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人相应的费用^*@*^承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用^*@*^由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用","answer":"D","explanation":"本题考核的是建设工程竣工验收阶段试车中双方责任的承担。依据建设工程施工合同示范文本的规定：(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。(3)由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。"},{"id":878,"title":"依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。","stem":"","options":"招标公告^*@*^投标书^*@*^寄送的价目表^*@*^招股说明书","answer":"B","explanation":"本题考核的是要约。要约是希望和他人订立合同的意思表示，是特定人的意思表示，必须以缔结合同为目的。要约必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外要约必须具备合同的一般条款。"},{"id":1182,"title":"工程设计招标与施工招标的主要区别有( )。","stem":"","options":"招标文件的内容不同^*@*^投标保函的保证范围不同^*@*^对投标书的编制要求不同^*@*^开标形式不同^*@*^评标原则不同","answer":"A,C,D,E","explanation":"本题考核的是设计招标与其他招标在程序上的主要区别。设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为：(1)招标文件的内容不同；(2)对投标书的编制要求不同；(3)开标形式不同；(4)评标原则不同。"},{"id":820,"title":"合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。","stem":"","options":"合同公证书^*@*^仲裁协议书^*@*^履约保函^*@*^合同担保书","answer":"B","explanation":"仲裁，亦称“公断”，是一种解决争议方式。这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议，它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件。"},{"id":925,"title":"根据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。","stem":"","options":"严格责任原则^*@*^惩罚性原则^*@*^过错推定原则^*@*^公平责任原则^*@*^补偿性原则","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是合同当事人承担违约责任的原则。同前述2007年14题。"},{"id":705,"title":"施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是( )。","stem":"","options":"保证合同无效^*@*^材料供应商应当要求分公司承担保证责任^*@*^材料供应商可以要求施工企业赔偿损失^*@*^材料供应商可以要求建设单位付款^*@*^材料供应商应当要求施工企业承担担保责任","answer":"A,D","explanation":"本题考核的是保证的担保方式。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。法人无书面授权的，该保证合同无效。"},{"id":2138,"title":"工程师对分包合同的管理包括( )。","stem":"","options":"检查确认分包工程质量^*@*^对分包商索赔的批准^*@*^对分包商发布变更指令^*@*^对分包商资质进行审查^*@*^计量、确认分包商完成的工程量","answer":"A,D","explanation":"本题考核的是工程师对分包合同的管理。工程师依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权；对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。"},{"id":1126,"title":"设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。","stem":"","options":"投标单位的企业规模大小^*@*^投标方案的投入、产出比的高低^*@*^完成初步设计时间的早晚^*@*^投标单位的质量管理体系是否科学","answer":"A","explanation":"本题考核的是设计招标评审的内容。设计招标评审的内容包括：设计方案的优劣；投入产出经济效益比较；设计进度快慢；设计资历和社会信誉；报价的合理性。"},{"id":2018,"title":"依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。","stem":"","options":"在颁发接收证书时全部返还^*@*^在颁发履约证书时全部返还^*@*^在颁发接收证书和履约证书时各返还一半^*@*^不再返还","answer":"C","explanation":"本题考核的是保留金的返还。扣留承包商的保留金分两次返还。颁发整个工程接收证书时，将保留金的前一半支付给承包商。整个合同的缺陷通知期满，返还剩余的保留金。"},{"id":842,"title":"甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让给丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为( )。","stem":"","options":"甲、乙公司作为合同主体不变^*@*^乙公司可要求丙公司履行转让部分的义务^*@*^丙公司可以对乙公司行使抗辩权^*@*^丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任^*@*^乙公司不能强迫丙公司履行义务","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是合同履行中的债务转移。合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包，这种情况的法律关系特点表现为：(1)部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变；(2)在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；(3)第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。"},{"id":1794,"title":"该进度计划得到工程师的确认,则()。","stem":"某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。","options":"如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励^*@*^如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励^*@*^如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任^*@*^如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任","answer":"B","explanation":"本题考核的是施工进度管理。因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担，工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。"},{"id":2013,"title":"采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。","stem":"","options":"合同工期^*@*^竣工日期^*@*^施工期^*@*^合同有效期","answer":"A","explanation":"本题考核的是合同工期的概念。合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。合同工期的时间界限作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。"},{"id":2191,"title":"将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类。","stem":"","options":"合同目的^*@*^索赔起因^*@*^索赔的合同依据^*@*^索赔事件的性质","answer":"C","explanation":"本题考核的是施工索赔分类。其中，按索赔的合同依据分类可分为合同中’明示的索赔和合同中默示的索赔。"},{"id":1746,"title":"根据建设工程施工合同示范文本的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括( )。","stem":"","options":"本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款^*@*^设计变更调整的合同价款^*@*^因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款^*@*^本期应扣回的工程预付款^*@*^承包人的索赔款","answer":"A,B,D,E","explanation":"本题考核的是工程进度款的计算内容。计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括：(1)经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款。(2)设计变更应调整的合同价款。(3)本期应扣回的工程预付款。(4)根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项。(5)经过工程师批准的承包人索赔款等。"},{"id":1113,"title":"在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。","stem":"","options":"同类工程施工经历^*@*^财务状况^*@*^企业信誉^*@*^项目经理资质要求^*@*^环境管理体系","answer":"A,D,E","explanation":"《招标投标法》规定，首先投标人必须满足资格预审文件规定的必要合格条件和附加合格条件，附加合格条件是为了保证承包工作能够保质、保量、按期完成，按照项目特点设定而不是针对外地区或外系统投标人，因此不违背《招标投标法》的有关规定。招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。"},{"id":589,"title":"按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括( )。","stem":"","options":"领有公共运输执照施工车辆的损失^*@*^不可预料事件造成施工人员的人身伤亡^*@*^施工建筑物的损害^*@*^业主在工地的原有建筑物受到的损害^*@*^临时工程受到的损害","answer":"A,D","explanation":"保险人的除外责任教材中讲了十项原因，大家认真理解。"},{"id":1798,"title":"某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。","stem":"","options":"无须赔偿承包人损失，工期也不顺延^*@*^无须赔偿承包人损失，工期应予顺延^*@*^应当赔偿承包人损失，工期应予顺延^*@*^应当赔偿承包人损失，工期不予顺延","answer":"C","explanation":"本题考核的是发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。"},{"id":1083,"title":"根据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。","stem":"","options":"采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动^*@*^合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定^*@*^当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款^*@*^提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款^*@*^当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是格式条款的内容。格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。格式条款既可以是合同的部分条款，也可以是合同的所有条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。"},{"id":1271,"title":"某工程施工需要中断主要公路交通2d，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。","stem":"","options":"正常监理工作^*@*^额外监理工作^*@*^变更监理工作^*@*^附加监理工作","answer":"D","explanation":"监理工作的内容包括正常监理工作、附加监理工作和额外监理工作。附加监理工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作，如因承包合同不能按期竣工而必须延长监理工作时间而造成的监理工作范围与内容的增加等等。因施工需要到交通管理部门办理相关手续是业主的义务，委托监理机构办理，则属于工程监理的附加工作。"},{"id":822,"title":"依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。","stem":"","options":"约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金^*@*^约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金^*@*^处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用^*@*^第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿","answer":"B","explanation":"《合同法》规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。"},{"id":1916,"title":"根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有( )。","stem":"","options":"基础设施工程^*@*^防水工程^*@*^设备安装工程^*@*^电气管线工程^*@*^给水管道工程","answer":"C,D,E","explanation":"本题考核的是工程的质量保修期。国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。"},{"id":1082,"title":"依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。","stem":"","options":"合同履行过程中发生不可抗力^*@*^合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行^*@*^当事人一方迟延履行主要债务^*@*^当事人一方违约行为致使合同目的不能实现^*@*^合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务","answer":"B,D,E","explanation":"本题考核的是法定解除合同的情形。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的的；(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行；(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的；(5)法律规定的其他情形。"},{"id":1270,"title":"下列情况中，属于额外监理工作的有( )。","stem":"","options":"由于变更而需延长的监理工作^*@*^由于承包商延误竣工而延长的监理工作^*@*^业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作^*@*^不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作^*@*^设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作","answer":"C,D","explanation":"额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42 d的准备工作时间。如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。"},{"id":1536,"title":"施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施( )。","stem":"","options":"需经工程师认可，费用由承包人承担^*@*^需经工程师认可，费用由发包人承担^*@*^不需工程师认可，费用由承包人承担^*@*^不需工程师认可，费用由发包人承担","answer":"B","explanation":"本题考核的是施工环境管理中的安全防护。其中，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14 d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。"},{"id":586,"title":"某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。","stem":"","options":"监理单位^*@*^分公司^*@*^建设单位^*@*^施工企业","answer":"D","explanation":"本题考核的是被代理人对代理行为承担的民事责任。代理是代理人(分公司)以被代理人(施工企业)的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应直接归属被代理人(施工企业)享受和承担。"},{"id":1849,"title":"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过( )共同清点。","stem":"","options":"发包人与工程师^*@*^工程师与承包人^*@*^发包人与承包人^*@*^工程师与供货人","answer":"C","explanation":"本题考核的是材料设备的到货检验。发包人应按照专用条款的材料设备供应一览表，按时、按质、按量将采购的材料和设备运抵施工现场，与承包人共同进行到货清点。"}]
不定项
1
/
0
题干
0
1
、
标题
A
内容
【
正确答案
】
正确答案
【
答案解析
】
答案解析
上一题
免费刷题
解析
下一题
