字体大小
A-
默认
A+
00:00:00
[{"id":1935,"title":"依据FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。","stem":"","options":"现场地质条件与文件资料说明不一致^*@*^不利于施工的外界非自然条件^*@*^不利于施工的气候条件^*@*^其他承包商对施工的干扰","answer":"C","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件时，不承担风险，但不包括气候条件。"},{"id":1848,"title":"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为( )。","stem":"","options":"发包人负责试验，费用由发包人承担^*@*^发包人负责试验，费用由承包人承担^*@*^承包人负责试验，费用由发包人承担^*@*^承包人负责试验，费用由承包人承担","answer":"D","explanation":"本题考核的是承包人负责采购的材料和设备的检验。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。"},{"id":1841,"title":"工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括( )。","stem":"","options":"检查工程项目报建审批手续是否齐全^*@*^检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致^*@*^检查承包人是否有转包工程的行为^*@*^抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求^*@*^监督工程验收程序是否符合验收规范的要求","answer":"A,C,D,E","explanation":"本题考核的是质量监督机构对合同履行的监督。工程质量监督机构是接受建设行政主管部门的委托，负责监督工程质量的中介组织。质量监督机构对合同履行的工作的监督，分为对工程参建各方质量行为的监督、对建设工程实体质量的监督和对工程竣工验收的监督三个方面。本题需要根据这三方面的具体监督内容来选择正确答案。"},{"id":832,"title":"《合同法》规定，缔约过失责任属于( )责任。","stem":"","options":"违约^*@*^侵权^*@*^“先合同义务”^*@*^无过错","answer":"C","explanation":"本题考核的是承担缔约过失责任一方应当有过错，包括故意行为和过失行为导致的后果责任。这种过错主要表现为违反先合同义务。"},{"id":1273,"title":"某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。","stem":"","options":"不用归还委托人^*@*^归还委托人即可^*@*^归还委托人，并应支付折旧费^*@*^归还委托人，并应支付租赁费","answer":"B","explanation":"委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供服务，服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务三个方面。物质服务是指委托人应免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等，一般包括检测试验设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。"},{"id":1524,"title":"在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。","stem":"","options":"发包人无权要求交付工程^*@*^发包人有权要求交付工程^*@*^发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任^*@*^发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任^*@*^承包人可以留置该工程","answer":"B,C","explanation":"本题考核的是承包人的违约责任。工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付；发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任。"},{"id":1274,"title":"委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。","stem":"","options":"委托人增加监理工作内容较多^*@*^执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束^*@*^委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年^*@*^委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料","answer":"C","explanation":"终止合同的权利是由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益。"},{"id":2067,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中，错误的是( )。","stem":"","options":"指示承包商修复缺陷后再进行检验^*@*^经业主同意折价接收工程并颁发接收证书^*@*^建议业主解除施工合同^*@*^颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限","answer":"C","explanation":"本题考核的是重复检验仍未能通过时工程师有权选择的处理方法。当整个工程或某区段未能通过按重新检验条款规定所进行的重复竣工检验时，工程师应有权选择以下任何一种处理方法：(1)指示再进行一次重复的竣工检验；(2)如果由于该工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段（视情况而定），在此情况下，业主有权获得承包商的赔偿。包括：1）业主为整个工程或该部分工程（视情况而定）所支付的全部费用以及融资费用；2）拆除工程、清理现场和将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用。(3)颁发一份接收证书（如果业主同意的话），折价接收该部分工程。合同价格应按照可以适当弥补由于此类失误而给业主造成的减少的价值数额予以扣减。"},{"id":1537,"title":"某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是( )。","stem":"","options":"发包人办理申报手续并承担费用^*@*^发包人办理申报手续，承包人承担费用^*@*^承包人办理申报手续，发包人承担费用^*@*^承包人办理申报手续并承担费用","answer":"D","explanation":"本题考核的是对施工质量监督管理中的使用专利技术。若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。"},{"id":1200,"title":"《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是( )。","stem":"","options":"补偿性原则^*@*^惩罚性原则^*@*^无过错原则^*@*^有限责任和过错责任原则","answer":"D","explanation":"本题考核的是监理人的责任限度。监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。"},{"id":2013,"title":"采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。","stem":"","options":"合同工期^*@*^竣工日期^*@*^施工期^*@*^合同有效期","answer":"A","explanation":"本题考核的是合同工期的概念。合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。合同工期的时间界限作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。"},{"id":1420,"title":"按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括( )。","stem":"","options":"设计变更给承包人增加的款额^*@*^工程师批准承包商索赔的款项^*@*^承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费^*@*^承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出^*@*^承包商收取的分包管理费","answer":"C,D","explanation":"本题考核的是费用。费用是指不包括在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。"},{"id":1264,"title":"监理合同的有效期是指( )。","stem":"","options":"监理合同中书面约定的履行期间^*@*^从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止^*@*^监理人完成正常工作和附加工作时间之和^*@*^监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和","answer":"B","explanation":"本题考核的是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。"},{"id":841,"title":"《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括( )。","stem":"","options":"补偿性原则^*@*^严格责任原则^*@*^惩罚性原则^*@*^有限责任原则^*@*^连带责任原则","answer":"A,B,C","explanation":"本题考核的是承担违约责任的原则。按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。但是，违约责任在有些情况下也具有惩罚性。"},{"id":2098,"title":"材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。","stem":"","options":"双方签订的采购合同^*@*^施工合同对材料的要求^*@*^合同约定的质量标准^*@*^合同未约定的推荐性质量标准^*@*^双方当事人共同封存的样品","answer":"A,C,E","explanation":"本题考核的是验收依据。按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括：(1)双方签订的采购合同；(2)供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证；(3)合同内约定的质量标准；应写明执行的标准代号、标准名称；(4)产品合格证、检验单；(5)图纸、样品或其他技术证明文件；(6)双方当事人共同封存的样品。"},{"id":1117,"title":"某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人( )招标人的要求。","stem":"","options":"应当接受^*@*^可以接受^*@*^应当拒绝^*@*^可以拒绝","answer":"C","explanation":"《招标投标法》规定，招标人与中标人之间已经形成了法定认可的关系，任何一方的要求应征得双方一致同意，否则是无效的。中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人应该拒绝招标人的要求。"},{"id":1844,"title":"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时，变更价款的支付时间为( )之日。","stem":"","options":"工程师发出设计变更通知^*@*^承包人完成变更工程^*@*^承包人提交变更追加合同价款报告^*@*^最近一期工程进度款支付","answer":"D","explanation":"本题考核的是变更价款的支付时间。工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。"},{"id":1269,"title":"监理人依据《建设工程委托监理合同（示范文本）》的规定，在施工监理过程中可以行使的权利包括( )。","stem":"","options":"发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令^*@*^对工程的质量、工期、费用实施监督控制^*@*^审查批准工程设计的变更^*@*^在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求^*@*^批准承包人的索赔要求","answer":"B,D","explanation":"本题考核的是监理人执行监理业务可以行使的权利。监理人在执行监理义务可以行使的权利包括：(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权，建设工程有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求；(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权；(4)在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；(5)审核承包人索赔的权利。"},{"id":1847,"title":"某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"给承包人顺延工期并追加合同价款^*@*^给承包人顺延工期，但不追加合同价款^*@*^给承包人追加合同价款，但不顺延工期^*@*^工期延误和费用损失均由承包人承担","answer":"A","explanation":"本题考核的是重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。"},{"id":834,"title":"某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同( )。","stem":"","options":"不成立^*@*^成立^*@*^无效^*@*^可撤销","answer":"B","explanation":"本题考核的是合同的形式。合同的形式是当事人意思表达一致的外在表现形式。合同的形式可分为：书面形式、口头形式和其他形式。"},{"id":588,"title":"法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。","stem":"","options":"主要办事机构所在地^*@*^主要经营场所所在地^*@*^主要合同履行地^*@*^董事长的户口所在地","answer":"A","explanation":"本题考核的是法人应当具备的条件——法人的场所，其是法人进行业务活动的所在地，也是确定法律管辖的依据，法人以他的主要办事机构所在地为住所，进行注册登记。"},{"id":1743,"title":"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是( )。","stem":"","options":"合同协议书、通用条款、专用条款^*@*^中标通知书、专用条款、协议书^*@*^中标通知书、专用条款、投标书^*@*^中标通知书、专用条款、工程量清单","answer":"D","explanation":"本题考核的是《建设工程施工合同（示范文本）》中合同文件的优先解释顺序。订立合同时已形成的文件有：(1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。"},{"id":1090,"title":"某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。","stem":"","options":"可以采用直接委托方式发包^*@*^可以自行招标，但应当备案^*@*^可以自行招标，无需备案^*@*^必须委托中介机构代理招标","answer":"B","explanation":"《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，但需向有关行政监督部门进行备案。"},{"id":1275,"title":"依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是( )。","stem":"","options":"根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准^*@*^按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续^*@*^因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作^*@*^因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作","answer":"C","explanation":"本题考核的是额外监理工作。“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42 d的准备工作时间。"},{"id":1398,"title":"根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有( )。","stem":"","options":"工程设计的建议权^*@*^工程项目质量、工期和费用的监督控制权^*@*^施工承包单位的选定权^*@*^工程设计变更的决定权^*@*^工程项目协作单位协调工作的主持权","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是建设工程委托监理合同中监理人可以行使的权利。按照范本通用条件的规定，监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括：(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权。(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权。(4)在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人。(5)审核承包人索赔的权利。"},{"id":2063,"title":"材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可( )确定交货地点。","stem":"","options":"由双方协商^*@*^由采购方自行^*@*^按交易习惯^*@*^由供货方自行^*@*^按供货方所在地","answer":"A,C,E","explanation":"材料采购合同在履行过程中，如出现交货地点不太明确的情况，则可由合作双方按一贯的交易习惯、协商等手段加以处理。在有的情况下，也可按供货方所在地来加以解决。"},{"id":1429,"title":"某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。","stem":"","options":"发包人赔偿，延误的工期顺延^*@*^发包人赔偿，延误的工期不予顺延^*@*^自己承担，延误的工期顺延^*@*^自己承担，延误的工期不予顺延","answer":"A","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。本题是因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。"},{"id":1594,"title":"施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。","stem":"","options":"中标通知书、工程量清单、标准^*@*^施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸^*@*^投标书、施工合同通用条款、工程量清单^*@*^中标通知书、工程报价单、投标书","answer":"C","explanation":"本题考核的是合同文件的优先解释顺序。其顺序依次是：(1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。"},{"id":1299,"title":"对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括( )。","stem":"","options":"监理招标文件^*@*^监理中标函^*@*^合同实施过程中双方签署的补充文件^*@*^监理合同标准条件^*@*^工作量清单","answer":"B,C,D","explanation":"本题考核的是对委托人和监理人有约束力的合同文件。对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件：(1)监理委托函或中标函；(2)建设工程委托监理合同标准条件；(3)建设工程委托监理合同专用条件；(4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。"},{"id":1175,"title":"采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( )。","stem":"","options":"确定中标价^*@*^确定合同价^*@*^衡量各投标书优劣的依据^*@*^确定投标人实现各种指标的依据","answer":"C","explanation":"本题考核的是评标价法。“评标价”既不是投标价，也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。"},{"id":824,"title":"合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。","stem":"","options":"结算和清理^*@*^仲裁和诉讼^*@*^结算、清理、违约^*@*^结算、仲裁、违约","answer":"A","explanation":"《合同法》规定，合同解除后，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。"},{"id":2161,"title":"依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( )。","stem":"","options":"工程师直接送达的书面指令^*@*^工程师代表直接送达的书面指令^*@*^承包商代表直接送达的书面指令^*@*^经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令^*@*^经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令","answer":"C,E","explanation":"本题考核的是分包工程变更的管理。承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包商，也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。"},{"id":722,"title":"某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"由设计单位直接向承包人承担违约责任^*@*^由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任^*@*^发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任^*@*^发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人","answer":"C","explanation":"本题考核的是合同履行中承担违约责任的原则。承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。为了严格合同责任，就签订的合同而言归于当事人应承担的违约责任范围。承担违约责任后，与第三人之间的纠纷再按照法律或当事人与第三人之间的约定解决。"},{"id":2095,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有( )。","stem":"","options":"污染物的影响^*@*^不利于施工的气候条件^*@*^实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致^*@*^施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍^*@*^与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰","answer":"A,C,D,E","explanation":"本题考核的是FIDIC《施工合同条件》下的不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。"},{"id":1768,"title":"对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。","stem":"","options":"工程所需清理费^*@*^由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失^*@*^工程本身的损害^*@*^工程损害导致第三方人员伤亡^*@*^承包人施工机械的停工损失","answer":"A,B,C,D","explanation":"因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。"},{"id":1766,"title":"施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。","stem":"","options":"承担白天施工噪声扰民的赔偿费用^*@*^开通施工场地与城乡公共道路的通道^*@*^因承包人原因导致的夜间施工噪声罚款^*@*^施工现场古树名木的保护工作^*@*^办理施工许可证","answer":"C,D","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，施工合同承包人的义务主要体现在：(1)遵守有关部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。专用条款内需要约定需承包人办理的有关内容。(2)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应追加合同价款，在专用条款内约定。(3)按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。专用条款内约定需要保护的范围和费用。"},{"id":1094,"title":"根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当( )。","stem":"","options":"返还财产^*@*^赔偿损失^*@*^没收财产^*@*^上缴法院所有^*@*^追缴收归国库","answer":"A,B,E","explanation":"本题考核的是无效合同的法律后果。合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效。履行中的合同应当终止履行，尚未履行的不得继续履行。对因履行无效合同而产生的财产后果应当依法进行处理。如返还财产；赔偿损失；追缴财产，收归国有。"}]
不定项
1
/
0
题干
0
1
、
标题
A
内容
【
正确答案
】
正确答案
【
答案解析
】
答案解析
上一题
免费刷题
解析
下一题
