字体大小
A-
默认
A+
00:00:00
[{"id":658,"title":"合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。","stem":"","options":"地震灾害导致施工暂停^*@*^恶劣气候影响施工安全^*@*^社会动乱影响施工进度^*@*^图纸设计错误导致的工程返工","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同法律关系中行为和事件的含义。行为是指法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动，包括作为和不作为两种表现形式。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。社会事件如战争、罢工、禁运等。"},{"id":1080,"title":"施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元，后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为( )万元。","stem":"","options":"2^*@*^5^*@*^7^*@*^12","answer":"C","explanation":"本题考核的是承担违约责任的最大款额。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。当事人也可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回。收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。因此施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为7万元。"},{"id":1267,"title":"在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有( )。","stem":"","options":"委托人违约应承担违约责任^*@*^监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算^*@*^监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限^*@*^监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任^*@*^监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任","answer":"A,C,D,E","explanation":"本题考核的是在建设工程委托监理合同履行中的违约责任。在建设工程委托监理合同履行中的违约责任包括：(1)在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任；(2)任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是：1）委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；2）因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿不应超出监理酬金总额（除去税金）；3）当一方向另一方索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。"},{"id":1420,"title":"按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括( )。","stem":"","options":"设计变更给承包人增加的款额^*@*^工程师批准承包商索赔的款项^*@*^承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费^*@*^承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出^*@*^承包商收取的分包管理费","answer":"C,D","explanation":"本题考核的是费用。费用是指不包括在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。"},{"id":1278,"title":"按照监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为( )。","stem":"","options":"发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止^*@*^发出终止合同通知，如果14 d内未得到答复，合同终止^*@*^发出终止合同通知，如果14 d内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35 d内没有答复，合同终止^*@*^发出终止合同通知，如果14 d内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后42 d内没有答复，合同终止","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同的终止。当监理人暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14 d内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第二份通知发出后42 d内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。"},{"id":705,"title":"施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是( )。","stem":"","options":"保证合同无效^*@*^材料供应商应当要求分公司承担保证责任^*@*^材料供应商可以要求施工企业赔偿损失^*@*^材料供应商可以要求建设单位付款^*@*^材料供应商应当要求施工企业承担担保责任","answer":"A,D","explanation":"本题考核的是保证的担保方式。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。法人无书面授权的，该保证合同无效。"},{"id":575,"title":"工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。","stem":"","options":"物^*@*^财^*@*^行为^*@*^智力成果","answer":"D","explanation":"合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是设计单位已完成设计的图纸，是通过人的智力活动所创造出的精神成果，所以客体是智力成果。"},{"id":657,"title":"监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于( )。","stem":"","options":"委托代理^*@*^法定代理^*@*^指定代理^*@*^职务代理","answer":"A","explanation":"本题考核的是代理的分类。其中，委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。"},{"id":1536,"title":"施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施( )。","stem":"","options":"需经工程师认可，费用由承包人承担^*@*^需经工程师认可，费用由发包人承担^*@*^不需工程师认可，费用由承包人承担^*@*^不需工程师认可，费用由发包人承担","answer":"B","explanation":"本题考核的是施工环境管理中的安全防护。其中，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14 d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。"},{"id":2193,"title":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生的28 d内，承包人应向工程师递交( )。","stem":"","options":"索赔事件发生的原因和证据资料^*@*^索赔的依据^*@*^索赔意向通知^*@*^索赔报告","answer":"C","explanation":"本题考核的是承包人提出索赔要求的程序。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28 d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。"},{"id":2135,"title":"在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指( )。","stem":"","options":"合同约定的工期加经批准顺延的工期之和^*@*^合同签字之日起至竣工之日止的期间^*@*^开工之日起至结清单生效之日止的期间^*@*^合同签字之日起至结清单生效之日止的期间","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同有效期。是自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。"},{"id":1427,"title":"某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。","stem":"","options":"应赔偿承包人的损失，相应顺延工期^*@*^应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延^*@*^不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期^*@*^不赔偿承包人的损失，工期不予顺延","answer":"A","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。"},{"id":1125,"title":"在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。","stem":"","options":"中标人不承担合同责任^*@*^招标人应退还其投标保证金^*@*^招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人^*@*^招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额","answer":"D","explanation":"本题考核的是投标保证金的内容。中标人拒绝与招标人订立书面合同应承担相应的责任，不退还投标保证金。"},{"id":2168,"title":"按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为( )。","stem":"","options":"颁发工程接收证书日^*@*^工程接收证书注明的竣工日^*@*^颁发履约证书日^*@*^协议书中约定的竣工日","answer":"B","explanation":"本题考核的是FIDIC《施工合同条件》中有关施工期的期限。从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。"},{"id":1088,"title":"在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )日。","stem":"","options":"要约生效^*@*^承诺生效^*@*^附生效条件的合同条件具备^*@*^附生效期限的合同期限届满","answer":"B","explanation":"本题考核的是合同的成立时间。合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。"},{"id":1668,"title":"下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( )。","stem":"","options":"施工现场待安装的设备损坏^*@*^承包人的人员伤亡^*@*^在现场的第三方人员伤亡^*@*^承包人设备的停工损失^*@*^停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用","answer":"B,D","explanation":"本题考核的是不可抗力事件的合同责任。在合同约定工期内发生的不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。"},{"id":2069,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是( )的规定。","stem":"","options":"施工合同中关于进度控制条款^*@*^施工合同中关于变更条款^*@*^工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款^*@*^工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款","answer":"B","explanation":"本题考核的是工程变更管理。由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令：(1)对合同中任何工作工程量的改变；(2)任何工作质量或其他特性的变更；(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；(4)删减任何合同约定的工作内容；(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作；(6)改变原定的施工顺序或时间安排。工程师为了协调几个承包商施工的干扰而发布的变更指示就是依据的第(6)项。"},{"id":1203,"title":"《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指( )。","stem":"","options":"承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间^*@*^委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务^*@*^委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量^*@*^承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量","answer":"B","explanation":"本题考核的是监理额外工作的定义。是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42 d的准备时间。"},{"id":728,"title":"下列有关违约金的叙述中，错误的有( )。","stem":"","options":"合同中必须约定违约金^*@*^约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加^*@*^约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行^*@*^合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金^*@*^违约方支付违约金后，对方仍有权要求履行债务","answer":"A,C,D","explanation":"本题考核的是违约金。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。违约金与赔偿损失不能同时采用。如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。"},{"id":755,"title":"某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"各自承担自己的损失^*@*^分别承担对方的损失^*@*^供应方承担购买方1万元损失^*@*^供应方承担购买方2万元损失","answer":"C","explanation":"本题考核的是无效合同的法律后果。合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。"},{"id":1710,"title":"建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关工期的内容应包括( )。","stem":"","options":"开工日期^*@*^竣工日期^*@*^施工期^*@*^合同工期总日历天数^*@*^合同工期总工作天数","answer":"A,B,D","explanation":"本题考核的是建设工程施工合同协议书内有关工期的内容。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。"},{"id":1093,"title":"建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位( )。","stem":"","options":"可以行使代位权^*@*^可以行使撤销权^*@*^可以建设单位名义行使权利^*@*^可以自己的名义行使权利^*@*^只能对建设单位行使权利","answer":"A,D","explanation":"本题考核的是合同不当履行中的保全措施。保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括代位权和撤销权两种。其中代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人的债权为限，其发生的费用由债务人承担。"},{"id":1421,"title":"按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。","stem":"","options":"工程验收通过^*@*^承包人送交了竣工验收报告^*@*^办理完移交工程手续^*@*^发包人支付了竣工结算款","answer":"C","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人收到竣工结算价款后14 d内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。"},{"id":2229,"title":"在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。","stem":"","options":"承包人必须接受^*@*^不具有强制性的约束力^*@*^仲裁机构应予以认可^*@*^排除了法院的诉讼管辖","answer":"B","explanation":"本题考核的是工程师的索赔处理决定。通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。"},{"id":1795,"title":"在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。","stem":"","options":"甲、乙都应向发包人索赔^*@*^甲、乙分别承担对方的损失^*@*^甲、乙分别承担各自的损失^*@*^甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担","answer":"A","explanation":"本题考核的是协调管理。如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调，停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。"},{"id":848,"title":"某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的( )。","stem":"","options":"同时履行抗辩权^*@*^后履行抗辩权^*@*^不安抗辩权^*@*^合同中止履行的权利","answer":"C","explanation":"本题考核的是先履行抗辩权。先履行抗辩权，即不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或提供担保前有权拒绝先履行。"},{"id":2019,"title":"依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。","stem":"","options":"增加的费用和工期延误责任都由发包人承担^*@*^增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担^*@*^增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担^*@*^增加的费用和工期延误责任都由承包人承担","answer":"D","explanation":"本题考核的是对承包商设备的控制。若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。"},{"id":870,"title":"某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款( )。","stem":"","options":"经乙签字的均无效，全部由甲重新确认^*@*^经甲确认的有效，甲不予确认的无效^*@*^经乙签字的全部有效^*@*^需委托造价管理部门确定","answer":"B","explanation":"本题考核的无权代理的应用。无权代理行为经追认后，将无权代理行为转化为合法的代理行为，未经追认的由行为人承担民事责任。"},{"id":1206,"title":"施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有( )。","stem":"","options":"未按招标文件的要求予以密封的^*@*^明显不符合技术标准要求的^*@*^竣工期限超过招标文件要求的完成期限的^*@*^投标报价的大小写金额不一致的^*@*^投标报价明显低于市场价格的","answer":"B,C","explanation":"本题考核的是初评阶段予以淘汰的投标文件情形。投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有：(1)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；(2)没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；(3)投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；(4)明显不符合技术规格、技术标准的要求；(5)投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；(6)投标附有招标人不能接受的条件；(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。"},{"id":1124,"title":"必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1 000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元，此时( )。","stem":"","options":"中标人为甲，合同价为950万元^*@*^中标人为甲，合同价为1 000万元^*@*^中标人为乙，合同价为980万元^*@*^中标人为乙，合同价为990万元","answer":"B","explanation":"本题考核的是评标价法。以评标价最低的标书为最优，而与中标人签订合同时仍以投标价格作为合同价格。"},{"id":1096,"title":"下列关于合同订立过程的说法中，正确的有( )。","stem":"","options":"发布招标公告是要约邀请^*@*^发布招标公告是要约^*@*^投标是要约^*@*^发出中标通知书是承诺^*@*^发出中标通知书是新要约","answer":"A,C,D","explanation":"本题考核的是要约与承诺。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。在建设工程合同的订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺。"},{"id":2018,"title":"依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。","stem":"","options":"在颁发接收证书时全部返还^*@*^在颁发履约证书时全部返还^*@*^在颁发接收证书和履约证书时各返还一半^*@*^不再返还","answer":"C","explanation":"本题考核的是保留金的返还。扣留承包商的保留金分两次返还。颁发整个工程接收证书时，将保留金的前一半支付给承包商。整个合同的缺陷通知期满，返还剩余的保留金。"},{"id":2225,"title":"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"承包人应向业主提交索赔意向通知^*@*^承包人应向工程师提交索赔意向通知^*@*^承包人提交索赔意向通知没有期限限制^*@*^承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失","answer":"B","explanation":"本题考核的是承包人发出的索赔意向通知。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28 d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。"},{"id":2030,"title":"根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为( )。","stem":"","options":"发布招标公告之日^*@*^承包商提交投标文件之日^*@*^投标截止日前第28天^*@*^签订施工合同后第28天","answer":"C","explanation":"本题考核的是业主与承包商划分合同风险的时间点。通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。"},{"id":1092,"title":"根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有( )。","stem":"","options":"损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失^*@*^损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益^*@*^损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限^*@*^损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失^*@*^损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用","answer":"A,D,E","explanation":"本题考核的是违约损失赔偿额。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当赔偿对方的损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，没有采取措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿，当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。"},{"id":1204,"title":"在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。","stem":"","options":"选定施工合同的承包人^*@*^批准施工合同承包人选定的分包人^*@*^确定工程规模^*@*^主持工程建设有关协作单位的组织协调^*@*^审核承包人的索赔","answer":"B,D,E","explanation":"监理人执行监理业务可以行使的权力主要有：监理人对设计和施工等总包单位所选定的分包单位，拥有批准权或否决权；工程建设有关协作单位组织协调的主持权；在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；审核承包人索赔的权利。"},{"id":1529,"title":"按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括( )。","stem":"","options":"招标公告^*@*^招标文件^*@*^投标书^*@*^工程量清单^*@*^中标通知书","answer":"C,D,E","explanation":"本题考核的是合同文件的组成。其在订立合同时已形成的文件包括：(1)施工合同协议；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及其有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单和预算书。"},{"id":1147,"title":"与邀请招标相比，公开招标的特点是( )。","stem":"","options":"竞争程度低^*@*^评标工作量小^*@*^招标时间长^*@*^费用低","answer":"C","explanation":"本题考核的是公开招标的特点。公开招标的优点是招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。"},{"id":1791,"title":"施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56 d内仍不支付，则承包人( )。","stem":"","options":"无权对该工程主张任何权利^*@*^无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权^*@*^可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿^*@*^可以留置该工程","answer":"C","explanation":"本题考核的是竣工结算中发包人的违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖价款优先受偿。"},{"id":1911,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于( )。","stem":"","options":"合同价内的暂列金^*@*^业主应交付的预付款^*@*^承包商应交付的定金^*@*^承包商应得的工程款","answer":"D","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。"},{"id":1528,"title":"按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有( )。","stem":"","options":"办理土地征用^*@*^向工程师提供工程进度计划^*@*^提供保证施工安全需要的围栏设施^*@*^协调处理施工现场周围地下管线的保护工作^*@*^提供施工现场的地下管线资料","answer":"A,D,E","explanation":"本题考核的是发包人的义务工作。发包人的义务工作包括：(1)办理土地使用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题；(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要；(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工场地内的主要干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要；(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确；(5)办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其施工所需的证件；(6)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验；(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用；(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款约定。"},{"id":1142,"title":"下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是( )。","stem":"","options":"施工招标^*@*^材料招标^*@*^设备招标^*@*^设计招标","answer":"D","explanation":"本题考核的是评标价法的使用，评标价法是以货币价格作为评价指标。"}]
不定项
1
/
0
题干
0
1
、
标题
A
内容
【
正确答案
】
正确答案
【
答案解析
】
答案解析
上一题
免费刷题
解析
下一题
