2025年04月26日二级建造师市政工程建造师案例题39在线免费模拟刷题　- 七彩学习网

[{"id":14723,"title":"发生事故后B公司是否应该支付合同总价的0.5%作为补偿?说明理由。","stem":"某建设单位与A市政工程公司(简称A公司)签订管涵总承包合同,管涵总长800 m,A公司将工程全部分包给B公司(简称B公司),并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定: (1)出现争议后通过仲裁解决; (2)B公司在施工工地发生安全事故后,应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。 B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软,有失稳迹象,随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由,决定在开挖基槽2m深后再设置支撑,且加快基槽开挖施工进度,结果发生基槽局部坍塌。造成一名工人重伤。 建设行政主管部门在检查时,发现B公司安全生产许可证过期,责令其停工,A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书,B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院,要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。","options":"","answer":"","explanation":"发生事故后B公司不应该支付合同总价的0.5%作为补偿。理由:合同无效。"},{"id":15252,"title":"本工程中,沉淀池何时进行满水试验?满水试验是否要测蒸发量?","stem":"某地区新建一座大型自来水厂,主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等,整个工程由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池,直径40m,基础为现浇混凝土结构,厚500mm,该基础由四周向中心呈漏斗型,其高点顶面标高22. 50m,低点顶面标高22. 10m;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构,强度等级为C40。沉淀池现况原地下水位标高26. 50m。","options":"","answer":"","explanation":"(1)沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验。 (2)由于本工程中沉淀池为无盖结构,进行满水试验时需测蒸发量。"},{"id":8725,"title":"&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道 200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m),另需拆除一座旧人行天桥,新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带,建筑物多,地下管网密集,交通量大。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;新增线路部分地下水位位于一4.0m处(原地面高程为±0.000m),下水道基坑设计底高程为-5.5m,立交桥上部结构为预应力箱梁?采用预制吊装施工。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;项目部组织有关人员编写了施工组织设计(其中进度计划见下图),并绘制了一张总平面布置图,要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;施工中,发生了如下导致施工暂停的事件:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;事件1:在新增路线管网基坑开挖施工中,原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.0m处,但由于标识的高程和平面位置的偏差,导致供水管和光电缆被挖断,使开挖施工暂停14天。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;事件2:在改造路面施工中,由于摊铺机设备故障,导致施工中断?天。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;项目部针对施工中发生的情况,积极收集进度资料,并向上级公司提交了月度进度报告,报告中综合描述了进度执行情况。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;问题:","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"本施工项目中危险性较大的工程:基坑支护及降水工程;起重吊装工程;拆除工程;预应力张拉施工。 错误之处:总平面布置图保持不变。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;由于本项目位于城市繁华地带,并有新旧工程交替,且需维持社会交通,因此施工平面布置图应是动态的。 工程总工期为120d。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 关键线路:①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀。 事件1将使工期拖延4d。事件2将使工期再延长2d。如果承包人提出工期索赔,只能获得由于事件l导致的工期拖延补偿,即延期4d。因为原有地下管网资料应由业主提供,并应保证资料的准确性,所以承包人应获得工期索赔,而设备故障是承包人自身原因,所以不会获得延期批准。 项目部向企业提供月度施工进度报告的内容还应该包括:实际施工进度图;工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况;进度偏差的状况和导致偏差的原因分析;解决问题的措施;计划调整意见和建议。"},{"id":12344,"title":"某城市拟对全市的给水系统进行全面改造，通过招标投标，选择了一家企业作为施工总承包单位。在给水厂站施工过程中，对降水井的布置提出以下要求。\r\n(1)面状基坑采用单排降水井，布置在基坑外缘一侧。\r\n(2)降水井的布置在地下水补给方向适当减少，排泄方向适当加密。\r\n(3)当面状基坑很小时可考虑布置单个降水井。\r\n(4)在基坑运土通道出口两侧不应设置降水井。为了保证滤池过滤效果，施工项目部对滤池施工过程中的每个环节都进行了严格控制。施工期内，由于基坑内地下水位急剧上升，使基坑内的构筑物浮起，为此，提出了抗浮措施。该给水工程在合同约定的工期内实现了送水并网。\r\n问题\r\n1.指出对降水井布置要求中的不妥之处，并改正。\r\n2.为保证滤池过滤效果，应严格控制哪些环节的施工质量？\r\n3.基坑内构筑物施工中的基本抗浮措施有哪些？\r\n4.送水并网应具备哪些条件？","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"1.降水井布置要求中的不妥之处如下。 \r\n(1)不妥之处：面状基坑采用单排降水井，并布置在基坑外缘一侧。正确做法：面状基坑宜在基坑外缘置封闭状布置。 \r\n(2)不妥之处：降水井的布置在地下水补给方向适当减少，排泄方向适当加密。正确做法：降水井的布置在地下水补给方向适当加密，排泄方向适当减少。 \r\n(3)不妥之处：在基坑运土通道出口两侧不应设置降水井。正确做法：在基坑运土通道出口两侧应增设降水井，其外延长度不少于通道口宽度的一倍。 \r\n2.为了保证滤池过滤效果，应严格控制施工质量的主要环节如下。 \r\n(1)对滤头、滤板、滤梁逐一检验，清理。 \r\n(2)地梁与支承梁位置须准确。 \r\n(3)滤梁安装要保证全池水平度、精度。 \r\n(4)滤板安装不得有错台。 \r\n(5)必须封闭滤板间以及滤板与池壁间缝隙。 \r\n(6)用应力扳手按设计要求检查滤头紧固度。 \r\n(7)滤头安装后须做通气试验。 \r\n(8)严格控制滤料支承层和滤料铺装层厚度及平整度。 \r\n(9)滤料铺装后，须做反冲洗试验，通气通水检查反冲效果。 \r\n3.基坑内构筑物施工中的抗浮措施如下。 \r\n(1)选择可靠的降低地下水位方法，严格进行排降水工程施工，对排降水所用机具随时做好保养维护，并有备用机具。 \r\n(2)构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备，一旦发生基坑内积水随即排除。 \r\n(3)备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。 \r\n(4)雨季施工，基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑；建立防汛组织，强化防汛工作。 \r\n(5)可能时，允许地下水和外来水进入构筑物，使构筑物内外无水位差，以减少浮力值。 \r\n4.送水并网应具备的条件如下。 \r\n(1)给水厂总体联动试运行验收合格，供水水质、压力、水量符合设计及管理单位要求。 \r\n(2)出厂水管与配水管网勾头完毕并验收合格。 \r\n(3)给水厂运行管理人员组织培训完毕，正式上岗工作。 \r\n(4)给水厂正式运行条件具备，管理单位供水统筹工作完成。 \r\n(5)施工单位已正式移交工程。"},{"id":8367,"title":"(一) &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某城市桥梁工程项目,施工人员在大体积墩台及其基础施工时的部分施工工艺和方法如下:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1)在墩台基础中埋放了厚度为120mm的石块,且埋放的数理为混凝土结构体积的20%。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2)在浇筑混凝土时选择了一天中气温较高时进行。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3)在后张有黏结预应力混凝土结构时,预应力筋的孔道采用钢管抽芯方法进行预留。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4)预应力筋锚固完毕并经检验合格后用电弧焊切割外露预应力筋。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(5)施工中预应力筋采用应力控制张拉,在校验伸长值时,实际伸长值与理论伸长值的差值为8%。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;问题","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"大体积墩台及其基础的部分施工工艺和方法妥当与否的判定: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1)不妥。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:在墩台基础中埋放的石块的厚度不小于150mm。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2)不妥。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:浇筑混凝土时应选择一天中气温较低时进行。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3)正确。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4)不妥。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:预应力筋锚固完毕并经检验合格后用砂轮机切除外露的多余预应力筋。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(5)不妥。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法;预应力筋采用应力控制张拉时,应以伸长值进行校验,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内。 对大体积混凝土墩台及墩台基础中埋放的石块的要求是: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1)可埋放厚度不小于150mm的石块,埋放石块的数量不宜超过混凝土结构体积的25%; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2)应选用无裂纹、无夹层且未被烧过的、具有抗冻性能的石块; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3)石块的抗压强度不应低于30MPa及混凝土的强度; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4)石块应清洗干净,应在捣实的混凝土中埋入1\/2左右; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(5)石块应分布均匀,净距不小于100mm,距结构侧面和顶面的净距不小于150mm,石块不得接触钢筋和预埋件; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(6)受拉区混凝土或气温低于0℃时,不得埋放石块。 在后张有黏结预应力混凝土结构时,除了采用钢管抽芯法外,还可采用胶管抽芯及金属螺旋管抽芯等方法。 对后张法预留孔道预埋的要求是: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1)具有刚性或半刚性; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2)不允许有漏浆现象; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3)管道预留位置正确。 按预应力品种可将预应力张拉锚固体系分为钢丝束镦头锚固体系,钢绞线夹片锚固体系和精轧螺纹钢筋锚固体系。 按锚固原理可将预应力张拉锚固体系分为支承锚固、楔紧锚固、握裹锚固和组合锚固等体系。"},{"id":8186,"title":"(一) &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某城市拟对全市的给水系统进行全面改造,通过招标投标,选择了一家企业作为施工总承包单位。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;在给水厂站施工过程中,对降水井的布置提出以下要求。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1) 面状基坑采用单排降水井,布置在基坑外缘一侧。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2) 降水井的布置在地下水补给方向适当减少,排泄方向适当加密。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3) 当面状基坑很小时可考虑布置单个降水井。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4) 在基坑运土通道出口两侧不应设置降水井。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;为了保证滤池过滤效果,施工项目部对滤池施工过程中的每个环节都进行了严格控制。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;施工期内,由于基坑内地下水位急剧上升,使基坑内的构筑物浮起,为此,提出了抗浮措施。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;该给水工程在合同约定的工期内实现了送水并网。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;[问题]","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"降水井布置要求中的不妥之处。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1) 不妥之处:面状基坑采用单排降水井,并布置在基坑外缘一侧。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:面状基坑宜在基坑外缘置封闭状布置。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2) 不妥之处:降水井的布置在地下水补给方向适当减少,排泄方向适当加密。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:降水井的布置在地下水补给方向适当加密,排泄方向适当减少。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3) 不妥之处:在基坑运土通道出口两侧不应设置降水井。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的一倍。 为了保证滤池过滤效果,应严格控制施工质量的主要环节如下。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1) 对滤头、滤板、滤梁逐一检验,清理; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2) 地梁与支承梁位置须准确; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3) 滤梁安装要保证全池水平度精度; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4) 滤板安装不得有错台; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(5) 必须封闭滤板间以及滤板与池壁问缝隙; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(6) 用应力扳手按设计要求检查滤头紧固度; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(7) 滤头安装后须做通气试验; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(8) 严格控制滤料支承层和滤料铺装层厚度及平整度; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(9) 滤料铺装后,须做反冲洗试验,检查反冲效果。 基坑内构筑物施工中的抗浮措施有以下几种。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1) 选择可靠的降低地下水位方法,严格进行排降水工程施工,对排降水所用机具随时作好保养维护,并有备用机具。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2) 构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3) 备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4) 雨期施工,基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(5) 可能时,允许地下水和外来水进入构筑物,使构筑物内外无水位差,以减少浮力值。 送水并网应具备的条件如下。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1) 给水厂总体联动试运行验收合格,供水水质、压力、水量符合设计及管理单位要求。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2) 出厂水管与配水管网勾头完毕并验收合格。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3) 给水厂运行管理人员组织培训完毕,正式上岗工作。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4) 给水厂正式运行条件具备,管理单位供水统筹工作完成。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(5) 施工单位已正式移交工程。"},{"id":8230,"title":"(四)      某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元\/台班,人工补偿费为50元\/日工;总工期为120天;竣工时间提前奖励为3000元\/天,误期损失赔偿费为5000元\/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图7所示(单位:天)。     施工过程中发生如下事件。     事件一:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。     事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。     事件三:①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(每停一天影响30工日,10台班);②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日,10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。     事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。     该工程的实际工期为122天。          [问题]","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"不正确。理由:依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,(1) 建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费;(2) 建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。 要求建设单位支付保管费合理。理由:依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,建设单位提供的材料,施工单位负责保管,建设单位支付相应的保管费用。      (2) 要求建设单位支付检验费合理。理由:依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,建设单位提供的材料,由施工单位负责检验,建设单位承担检验费用。      (3) 要求建设单位支付二次搬运费不合理。理由:二次搬运费已包含在措施费(或直接费)中。 如图8所示,粗实线表关键线路;经分析可知,E工作有5天总时差。           (1) B工作停工3天:应批准工期延长3天,因属建设单位原因(或因属非施工单位原因)且工作处于关键线路上;费用可以索赔。      应补偿停工损失=3天×30工日×50元\/工日+3天×10台班×200元\/台班=10.500元。      (2) C工作停工5天:工期索赔不予批准,停工损失不予补偿,因属施工单位原因。      (3) E工作停工6天:应批准工期延长1天,该停工虽属建设单位原因,但E工作有5天总时差,停工使总工期延长1天;费用可以索赔。      应补偿停工损失=6天×20工日×50元\/工日+6天×5台班×200元\/台班=12000元。 若构件质量检验合格,由建设单位承担;若构件质量检验不合格,由施工单位承担。 由于非施工单位原因使B工作和E工作停工,造成总工期延长4天,工期提前120+4-122=2(天),施工单位应获得工期提前奖励,应得金额=2天×3000元\/天=6000元。"},{"id":14572,"title":"根据网络图计算该工程的总工期,找出关键线路。","stem":"某市政跨河桥上部结构为长13 m单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了如下网络计划图,经监理工程师批准后实施。<img src='\/files\/tkimgs\/20250107\/asHFbkj2025010706044922.png'>网络计划图 在施工过程中,发生了以下事件: 事件1:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成灌注桩钻孔偏斜,为处理此质量事故,造成3万元损失,工期延长了 5 d。 事件2:工程中所使用的钢材由业主提供,由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4d,1号基础灌注桩未按计划开工,施工单位经济损失2万元。 事件3:钢筋进场后,施工单位认为该钢筋是由业主提供的,仅对钢筋的数量验收后,就将其用于钢筋笼的加工;监理工程师发现后,要求停工整改,造成延误工期3d,经济损失1万元。","options":"","answer":"","explanation":"该工程的总工期=(3+10+2+16+20+20+5+15+3)d=94d,关键线路为①→②→③→④→⑥→⑧→⑨→⑩→(11)→(12)。"},{"id":14577,"title":"现场围挡不合要求,请改正。","stem":"某城市市区主要路段的地下两层结构工程,地下水位在坑底以下2.0 m。基坑平面尺寸为145m×20m,基坑挖深为12 m,围护结构为600 mm厚地下连续墙,采用四道φ609 mm钢管支撑,竖向间距分别为3.5m、3.5m和3m。基坑周边环境为:西侧距地下连续墙2.0m处为一条4车道市政道路;距地下连续墙南侧5.0m处有一座五层民房;周边有三条市政管线,离开地下连续墙外沿距离小于12 m。 项目经理部采用2.0m高安全网作为施工围挡,要求专职安全员在基坑施工期间作为安全生产的第一责任人进行安全管理,对施工安全全面负责。安全员要求对电工及架子工进行安全技能培训,考试合格持证方可上岗。 基坑施工方案有如下要求: (1)基坑监测项目主要为围护结构变形及支撑轴力; (2)由于第四道支撑距坑底仅2.0m,造成挖机挖土困难,把第一道支撑下移1.0 m,取消第四道支撑。","options":"","answer":"","explanation":"现场围挡的高度不应低于2.5m。"},{"id":15091,"title":"请补充对工程技术人员成本管理责任要求。","stem":"项目经理部中标承建某道路工程,原设计是水泥混凝土路面,后因拆迁延期,严重影响工程进度,但业主要求竣工通车日期不能更改。为满足竣工通车日期要求,业主更改路面将水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面。对这一重大变更,项目经理在成本管理方面采取了如下应变措施: 措施一;依据施工图,根据国家统一定额、取费标准编制施工图预算,然后依据施工匿打八折,作为沥青混凝土路面工程承包价与业主方签订补充合同;打七折作为沥青混凝土目标成本。 措施二:对工程技术人员的成本管理责任作了如下要求:质量成本降低额,合理化建生的降低成本额。 措施三:对材料人员成本管理的以下环节提出了具体要求:①计量验收;②降低采购j③限额领料;④及时供货;⑤减少资金占用;⑥旧料回收利用。 措施四:要求测量人员按技术规程和设计文件要求,对路面宽度和高度实施精确测量。","options":"","answer":"","explanation":"对工程技术人员成本管理责任要求的补充: (1)根据现场实际情况,科学合理的布置施工现场平面,为文明施工减少浪费创造条件; (2)严格执行安全操作规程,减少一般事故,消灭重大人身伤亡事故和设备事故,将事故成本减少到最低。"},{"id":15153,"title":"该起事故中,分包商承担什么责任?为什么?","stem":"某项目经理部承接了一项道路、桥梁综合性大型工程,并将其中的部分工程按合同分包给其他单位施工。双方签订了分包合同,在合同中双方约定: (1)在分包队伍进场前,分包商编制专项施工组织设计报监理工程师审批。 (2)当分包队伍进场时,总包商不再确认分包商从业人员资格,由分包商自行管理。但应对分包商负责人及分包队伍有关人员进行安全教育和施工交底。交底采用书面形式,由总包商负责人签字后交分包商有关人员。 (3)在合同履行过程中,总包商不再派人对其进行管理,以分包商自行管理为主。 (4)分包商对于其分包现场的脚手架、设施、设备等安全防护设施可以根据施工需要自行移动或拆除。 项目实施过程中,总包方发现一安全隐患,要求分包方立即整改,但分包方不予理会,继续施工,结果发生一死一伤的安全事故。","options":"","answer":"","explanation":"承担主要责任。因为分包商不服从管理造成安全事故,所以承担主要责任。"},{"id":8726,"title":"&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道 200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m),另需拆除一座旧人行天桥,新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带,建筑物多,地下管网密集,交通量大。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;新增线路部分地下水位位于一4.0m处(原地面高程为±0.000m),下水道基坑设计底高程为-5.5m,立交桥上部结构为预应力箱梁?采用预制吊装施工。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;项目部组织有关人员编写了施工组织设计(其中进度计划见下图),并绘制了一张总平面布置图,要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;施工中,发生了如下导致施工暂停的事件:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;事件1:在新增路线管网基坑开挖施工中,原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.0m处,但由于标识的高程和平面位置的偏差,导致供水管和光电缆被挖断,使开挖施工暂停14天。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;事件2:在改造路面施工中,由于摊铺机设备故障,导致施工中断?天。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;项目部针对施工中发生的情况,积极收集进度资料,并向上级公司提交了月度进度报告,报告中综合描述了进度执行情况。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;问题:","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"本施工项目中危险性较大的工程:基坑支护及降水工程;起重吊装工程;拆除工程;预应力张拉施工。 错误之处:总平面布置图保持不变。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;由于本项目位于城市繁华地带,并有新旧工程交替,且需维持社会交通,因此施工平面布置图应是动态的。 工程总工期为120d。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 关键线路:①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀。 事件1将使工期拖延4d。事件2将使工期再延长2d。如果承包人提出工期索赔,只能获得由于事件l导致的工期拖延补偿,即延期4d。因为原有地下管网资料应由业主提供,并应保证资料的准确性,所以承包人应获得工期索赔,而设备故障是承包人自身原因,所以不会获得延期批准。 项目部向企业提供月度施工进度报告的内容还应该包括:实际施工进度图;工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况;进度偏差的状况和导致偏差的原因分析;解决问题的措施;计划调整意见和建议。"},{"id":8446,"title":"(四) &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某公司承建城市主干道改造工程,其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层,工期要求当年5月份完成拆迁,11月底完成施工。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;由于城市道路施工干扰因素多,有较大的技术难度,项目部提前进行了施工技术准备工作。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;水泥稳定碎石基层施工时,项目部在城市外设置了拌和站;为避开交通高峰时段,夜间运输,白天施工。检查发现水泥稳定碎石基层表面出现松散、强度值偏低的质量问题。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;项目部依据冬期施工方案,选择在全天最高温度时段进行沥青混凝土摊铺碾压施工。经现场试测,试验段的沥青混凝土面层的压实度、厚度、平整度均符合设计要求,自检的检验结论为合格。为确保按期完工,项目部编制了详细的施工进度计划,实施中进行动态调整;完工后依据进度计划、调整资料对施工进行总结。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;问题","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"本项目的施工技术准备工作应包括:编制施工组织设计;熟悉设计文件;技术交底和测量放样。 水泥稳定碎石基层施工出现质量问题的主要原因:夜间运输,白天铺筑,造成水泥稳定碎石粒料堆置时间过长,超过水泥的初凝时间,水泥强度已经损失。 沥青混凝土冬期施工的基本要求应适当提高出厂温度、但不超过175℃。运输中应覆盖保温,摊铺时应采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。 项目部对沥青混凝土面层自检合格的依据不充分。路面检验项目还应包括:弯沉值、宽度、中线高程、横坡、并框与路面的高差。 项目部在施工进度总结时的资料依据不全面。施工进度总结的依据资料还应包括:施工进度计划执行的实际记录和施工进度计划检查结果。"},{"id":15101,"title":"在沉淀池四周回填土时前,除约请监理单位参加外,是否还要通知其他单位参加?","stem":"某地区新建一座大型自来水厂,主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等,整个工程由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池,直径40m,基础为现浇混凝土结构,厚500mm,该基础由四周向中心呈漏斗型,其高点顶面标高22. 50m,低点顶面标高22. 10m;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构,强度等级为C40。沉淀池现况原地下水位标高26. 50m。","options":"","answer":"","explanation":"由于沉淀池属于隐蔽验收,所以在池周围回填土前,按《建设工程质量管理条例》规定,隐蔽工程在验收前应通知建设单位和建设工程质量监督机构。 本案例第1问和第2问主要考查壁板缝施工技术要点。现浇壁板缝混凝土必须控制其施工质量。具体操作要点如下: (1)预制安装混凝土水池,分圆形和矩形两种,圆形水池依靠高强钢丝柱绕并施加预应力箍定,矩形水池用四角现浇混凝土壁板胶预制壁版缝间钢筋结构保证水池整体性,故矩形水池在板缝混凝土浇筑前必须严格按设计要求,完善板缝钢筋姑构施工。 (2)为使板缝混凝土与壁板侧面粘接好,壁板吊装前壁板侧面作全面凿毛并清除松动石子等物。 (3)板缝混凝土内模饭一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。外模随混凝土洗筑陆续安装并保证不跑模不漏浆。外模安装每次支设高度不宜超过1. 5m。 (4)板缝混凝土采用微膨胀混凝土,膨胀率0.3%~0.5%,其强度等级应大于壁板一个等级。 (5)板缝混凝土浇筑前,应将壁板侧面和模板充分湿润,并检查模板是否稳妥,是否有漏浆缝隙。 (6)板缝混凝土分层浇筑高度不宣超过250mm,并注意混凝土和易性,二次混凝土入模时间不得超过混凝土初凝时间。 (7)采用机械振动并辅以人工插捣,确保不过振和混凝土密实。 (8)浇筑板缝混凝土,应在板缝宽度最大时进行,以防板缝受温度变化影响产生裂缝,例如有顶板水池,由于壁板受顶板约束,都是当日气温最高时板缝宽度最大。 (9)作好混凝土养生,确保连续湿润养护不少于7d。 本案例第3问主要考查满水试验的前提度试验要求,水池满水试验的前提条件: (1)池体结构混凝土的抗压强度、抗渗强度或砖砌体水泥砂装强度达到设计要求: (2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、水池外部防腐层施工以及池外回填土施工之前: (3)装配式预应力混凝土木池施加预应力或水泥砂浆保护层喷涂之前; (4)砖砌水池的内外防水水泥砂浆完成之后; (5)进水、出水、排空、溢流、连通管道的安装及其穿墙管口的填塞已经完成; (6)水池抗浮稳定性,满足设计要求。有盖水池的满水试验,对蒸发量可忽略不计。无盖水池的满水试验的蒸发量,可设现场蒸发水箱,蒸发箱可采用直径约为500mm,高约300mm的敞口钢板水箱,水箱应做渗水检验,不得渗漏。"},{"id":1517,"title":"城市隧道工程的主要施工方法有哪些?","stem":"某城市隧道工程项目,采用喷锚暗挖法施工,该工程施工项目部针对工程的特点,在施 工组织设计的每一个环节抓住其关键,作出了最恰当的安排,并选择了合理有效的措施。 在施工过程中,喷锚暗挖加固支护的方法采用小导管注浆措施,小导管注浆采用石灰砂 浆,并充满钢管及周围空隙,经过试验确定了合理的注浆量和注浆压力。在砂层注浆施工中 采用了渗入注浆法,这样可提高固结后的强度、抗渗、稳定和耐久性能。 在注浆施工期间,为了防止注浆液溢出或超出注浆范围,施工人员随时监测地下水的受 污染情况。","options":"","answer":"","explanation":"城市隧道工程的主要施工方法是：明挖法、盖挖逆筑法、喷锚暗挖法和盾构法。"},{"id":1463,"title":"简述施工平面图的设计步骤。","stem":"某城市桥梁工程,在施工前期,施工单位确定了施工顺序后编制了施工进度计划和设计 了施工平面图。 在钻孔灌注桩的施工过程中,采用反循环回转钻孔原理。某天的施工过程中发生了扩孔 事故,施工单位及时采取补救措施,未造成更大的损失。 在施工期间形成和编制的施工技术文件按规定要求进行保管和归档。","options":"","answer":"","explanation":"施工平面图的设计步骤为：收集分析研究原始资料→确定搅拌站、仓库和材料、构件堆场的位置及尺寸→布置运输道路→布置生产、生活用临时设施→布置时给水排水、用电管网→布置安全、消防设施。"},{"id":8807,"title":"&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某城市道路工程,基层采用石灰稳定土,面层采用水泥混凝土。在施工过程中的部分质量控制要点如下。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;1.对基层施工的控制要点:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1) 基层土颗粒最大粒径不超过40mm。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2) 基层细粒土最大粒径不大于l0mm。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3) 用12t以上压路机碾压,先重型后轻型。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4) 严禁用薄层贴补的办法找平基层。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(5) 养生采用干养,养生期不宜小于7d。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;2.对面层施工的控制要点:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1) 水泥采用不低于32.5级的普通硅酸盐水泥。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2) 碎(砾)石选用最大粒径不超过50mm。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3) 设计混凝土配合比时,以抗折强度设计,以抗压强度检验。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4) 混凝土搅拌的最长时间不得超过最短时间的五倍。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;问题","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"对基层施工中的控制要点的妥当与否的判定与改正: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1) [不妥之处] 基层土颗粒最大粒径不超过40mm。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:基层土颗粒最大粒径不超过37.5mm。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2) [不妥之处] 基层细粒土最大粒径不大于lOmm。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:基层细粒土最大粒径不大于15mm。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3) [不妥之处] 用12t以上压路机碾压,先重型后轻型。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:用12t以上压路机碾压,先轻型后重型。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4) [不妥之处] 养生采用干养,养生期不宜小于7d。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:养生采用湿养,养生期不宜小于7d。 对面层施工中的控制要点的妥当与否判定与改正: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1) [不妥之处] 碎(砾)石选用最大粒径不超过50mm。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:碎(砾)石宜选用最大粒径不超过40mm。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2) [不妥之处] 设计混凝土配合比时,以抗折强度设计,以抗压强度检验。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法;以抗压强度设计,以抗折强度检验。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3) [不妥之处] 混凝土搅拌的最长时间不超过最短时间的5倍。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:混凝土搅拌的最长时间不超过最短时间的3倍。 在塑性指数为15~20的黏性土中宜采用石灰稳定土作基层。 水泥凝土路面施工中应选用的强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的普通硅酸盐水泥。 混凝土拌合物每盘的搅拌时间应根据搅拌机的性能和拌合物的和易性确定。 水泥混凝土路面在昼夜平均气温为5~-5℃的冬期施工时宜采用的措施:掺入早强剂法、原材料加热法、覆盖法和蒸养法。"},{"id":14830,"title":"请逐条判断大体积墩台及其基础施工时的部分施工工艺和方法是否妥当?如不妥,请改正。","stem":"某城市桥梁工程项目,施工人员在大体积墩台及其基础施工时的部分施工工艺和方法如下: (1)在墩台基础中埋放了厚度为120 mm的石块,且埋放的数量为混凝土结构体积的20%。 (2)在浇筑混凝土时选择了一天中气温较高时进行。 (3)在后张有黏结预应力混凝土结构时,预应力筋的孔道采用钢管抽芯方法进行预留。 (4)预应力筋锚固完毕并经检验合格后用电弧焊切割外露预应力筋。 (5)施工中预应力筋采用应力控制张拉,在校验伸长值时,实际伸长值与理论伸长值的差值为8%。","options":"","answer":"","explanation":"大体积墩台及其基础的部分施工工艺和方法妥当与否的判定: (1)不妥。正确做法:在墩台基础中埋放的石块的厚度不小于150 mm。 (2)不妥。正确做法:浇筑混凝土时应选择一天中气温较低时进行。 (3)正确。 (4)不妥。正确做法:预应力筋锚固完毕并经检验合格后用砂轮机切除外露的多余预应力筋。 (5)不妥。正确做法:预应力筋采用应力控制张拉时,应以伸长值进行校验,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内。"},{"id":8178,"title":"(二) &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某实施监理的城市桥梁工程项目分为A、B、C三个单项工程,经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;2.B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中,出现了下列情况:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1)工程开工后,从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此,承包商向业主发出要求付款通知,并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求,其数额从监理工程师计量签字后第11d起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由,拒绝支付。为此,承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定,以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工,并要求业主承担违约责任。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工,该项目属于指令停工项目。因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3)复工后在工程后期,工地遭遇当地百年以来最大的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了两个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;3.C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算,工期为550d。但在施工合同中,开工日期为2005年12月15日,竣工日期为2007年7月20日,日历天数为581d。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;问题","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"A单项工程采用总价合同形式不恰当,因为项目工程量难以确定,双方风险较大。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;合同条款中的不妥之处是:第(2)条中供“乙方参考使用”提法不当,应改正为保证资料(数据)真实、准确,作为乙方现场施工的依据。第(3)条不妥,不允许分包单位再次分包。 业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款,应承担金钱债务及违约责任,承包商提出要求付款并计入利息是合理的。但除专门规定外,通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第15d(即14d后)起计算,而不应是承包商所提出的第11d起算。另外,业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付,不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定,是不能接受的。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工,造成合同的执行暂时中止,属于法律上、事实上不能履约的除外责任,这不属于业主违约和单方面中止合同,故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;承包商因遭遇不可抗力被迫停工,根据合同法业主可以不承担工期拖延的经济责任,业主应当给予工期顺延,但不补偿费用。 按照合同文件的解释顺序,协议条款与招标文件在内容上有矛盾时,应以协议条款为准,应认定工期目标为581d。 (1)变更合同价款的调整按下列原则和方法进行: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;①合同中已有适用于变更工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;②合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;③合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经监理工程师确认后执行。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2)确定变更价款的程序是: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;①变更发生后的14d内,承包方应提出变更价款报告,经监理工程师确认后,调整合同价。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;②若变更发生后14d内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;③监理工程师收到变更价款报告日起14d内应对其予以确认;若无正当理由不确认时,自收到报告时算起14d后该报告自动生效。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;①协商和解。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;②有关部门调解。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;③按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;④向有管辖权的法院起诉。"},{"id":8323,"title":"(四) &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某城市桥梁工程,在施工前期,施工单位确定了施工顺序后编制了施工进度计划和设计了施工平面图。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;在钻孔灌注桩的施工过程中,采用反循环回转钻孔原理。某天的施工过程中发生了扩孔事故,施工单位及时采取施救措施,未造成更大的损失。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;在施工期间形成和编制的施工技术文件按规定要求进行保管和归档。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;问题","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"施工开工前应编制的施工技术文件包括施工组织设计及审批手续、施工图设计文件会审记录、设计单位交底的纪要和施工技术交底记录。 施工平面图的设计步骤为:收集分析研究原始资料→确定搅拌站、仓库和材料、构件堆场的位置及尺寸→布置运输道路→布置生产、生活用临时设施→布置时给水排水、用电管网→布置安全、消防设施。 施工进度计划编制的一般步骤为:确定施工过程→计算工程量→确定劳动量和机械台班数→确定各施工过程的作业天数→编制施工进度计划→编制主要工种劳动力需用量计划及施工机械、辅材、主材、构件、加工品等的需用量计划。 常见的钻孔事故有:坍孔、钻孔偏斜、掉钻落物、糊钻和埋钻、扩孔和缩孔、钻杆折断和钻孔漏浆等。 常用预防扩孔事故产生的措施有控制进尺速度、选用适用护壁泥浆、保证孔内必要水头、避免触及和冲刷孔壁等。 反循环回转钻孔的原理是:泥浆由钻杆外流入井孔、用真空泵或其他方法将钻渣从钻杆中吸出。 施工期内应编制的施工技术文件包括: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1)进入施工现场的原材料、产品、半成品、构配件、设备等产品的出厂质量合格证书、检(试)验报告及复试报告;进口设备必须配有有关中文资料。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2)施工检(试)验报告。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3)施工记录。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4)测量复核及预检记录。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(5)隐蔽工程检查验收记录。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(6)工序、部位工程及单位工程完成时,应分别有质量评定表。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(7)工程交付使用之前,应填写工程项目的功能性试验记录。(包括:道路弯沉试验、管道严密性和强度试验、桥梁荷载试验、水池满水试验等等)。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(8)质量事故报告及处理记录。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(9)设计变更通知单、洽商记录。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(10)竣工总结与竣工图。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(11)竣工验收文件(包括工程竣工报告、工程竣工验收证书)。"},{"id":14613,"title":"改正项目部沟槽开挖和槽底处理做法的不妥之处。","stem":"某排水管道工程采用承插式混凝土管道,管座为180度;地基为湿陷性黄土,工程沿线范围内有一排高压输电线路。项目部的施工组织设计确定采用机械从上游向下游开挖沟槽,用起重机下管、安管,安管时管道承口背向施工方向。 开挖正值雨季,为加快施工进度,机械开挖至槽底高程。由于控制不当,局部超挖达200mm,施工单位自行进行了槽底处理。 管座施工采用分层浇筑。施工时,对第一次施工的平基表面压光、抹面,达到强度后进行二次浇筑。 项目部考虑工期紧,对已完成的主干管道边回填、边做闭水试验,闭水试验在灌满水后12 h进行;对暂时不接支线的管道预留孔未进行处理。","options":"","answer":"","explanation":"改正项目部沟槽开挖和槽底处理做法的不妥之处: (1)机械开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量; (2)施工单位应在监理工程师批准后进行槽底处理。"},{"id":15366,"title":"对后张法预留孔道预埋的要求有哪些?","stem":"某城市桥梁工程项目,施工人员在大体积墩台及其基础施工时的部分施工工艺和方法如下: (1)在墩台基础中埋放了厚度为120 mm的石块,且埋放的数量为混凝土结构体积的20%。 (2)在浇筑混凝土时选择了一天中气温较高时进行。 (3)在后张有黏结预应力混凝土结构时,预应力筋的孔道采用钢管抽芯方法进行预留。 (4)预应力筋锚固完毕并经检验合格后用电弧焊切割外露预应力筋。 (5)施工中预应力筋采用应力控制张拉,在校验伸长值时,实际伸长值与理论伸长值的差值为8%。","options":"","answer":"","explanation":"对后张法预留孔道预埋的要求是: (1)具有刚性或半刚性。 (2)不允许有漏浆现象。 (3)管道预留位置正确。"},{"id":15370,"title":"对施工机械设备的质量控制应符合哪些规定?","stem":"某城市轨道交通工程项目,在施工过程中,项目经理部对施工阶段的质量控制措施摘录如下: (1)单位工程、分部工程和分项工程开工前,施工负责人向分包方全体人员进行书面技术交底。 (2)项目经理对管理工程师提出的设计变更要求在执行前向执行人员进行书面交底。 (3)项目开工前编制的测量控制方案经管理工程师批准后方可实施。 (4)项目技术负责人对承包方自行采购的物资进行验证。 (5)对发包方提供的材料和设备,项目经理部没有必要进行检验和验收。 (6)项目技术负责人应对工序和施工情况做记录。 (7)对项目质量计划中规定的特殊过程,应设置见证点进行控制。","options":"","answer":"","explanation":"对施工机械设备的质量控制的规定有: (1)应按设备进场计划进行施工设备的调配。 (2)现场的施工机械应满足施工需要。 (3)应对机械设备操作人员的资格进行确认,无证或资格不符合者,严禁上岗。"},{"id":8226,"title":"(一) &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某地区新建一座大型自来水厂,主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等,整个工程由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池,直径40m,基础为现浇混凝土结构,厚500mm,该基础由四周向中心呈漏斗型,其高点顶面标高22.50m,低点顶面标高22.10m;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构,强度等级为C40。沉淀池现况原地下水位标高26.50m。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;[问题]","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"为保证壁板缝施工质量,从安装模板、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个工序的操作如下。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;模板安装:板缝内模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝混凝土随安装,保证不跑模不漏浆,一次安装高度不宜超过1.5m。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;混凝土浇筑:分层浇筑高度不宜超过250mm,注意混凝土和易性。二次混凝土入模不得超过混凝土初凝时间。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;混凝土振动:机械振动和人工振动相结合,确保不漏振、不过振。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;混凝土养护:连续湿润养护不少于7d。 该批混凝土不能用于浇筑壁板缝。首先,该批混凝土为普通混凝土,不是微膨胀混凝土。其次,该批混凝土强度为C40,和壁板强度等级一样,而不是大于壁板一个等级。 沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;由于沉淀池为无盖结构。进行满水试验时需测蒸发量。 由于沉淀池属于隐蔽验收,所以在池周围回填土前,按《建设工程质量管理条例》规定,隐蔽工程在验收前应通知建设单位和建设工程质量监督机构。"},{"id":15320,"title":"计算排架施工的流水工期(列出计算过程),并绘制流水横道图。","stem":"某施工单位承接了-4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自梁或自购。项目部拟就1号~3号排架组织流水施工,各段流水节拍见表1。<img src='\/files\/tkimgs\/20250109\/asVxmOc2025010900581383.png'> (注:表中排架由基础、墩身和盖粱三部分组成) 根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10天才能施工墩身。 施工期间,还发生了如下事件: 事件一;施工单位准备开始墩身施工时,由于供应商的失误,将一批不合格的钢筋运到现场,致使墩身施工推迟了10天开始,承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。 事件二:盖梁承重支架采用满堂排架,脚手架采用双排落地脚手架。施工中采取的施工方案如下: (1)承重支架的立杆底部采用通长的槽钢。 (2)设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座200mm处的立杆上。 (3)立杆接长全部采用搭接。 (4)盖梁施工脚手架部分与承重支架必须连接。","options":"","answer":"","explanation":"<img src='\/files\/tkimgs\/20250109\/asGWrvm2025010900580680.png'>"},{"id":15221,"title":"请补充对工程技术人员成本管理责任要求。","stem":"项目经理部中标承建某道路工程,原设计是水泥混凝土路面,后因拆迁延期,严重影响工程进度,但业主要求竣工通车日期不能更改。为满足竣工通车日期要求,业主更改路面将水泥混凝土路面改为沥青混凝土路面。对这一重大变更,项目经理在成本管理方面采取了如下应变措施: 措施一;依据施工图,根据国家统一定额、取费标准编制施工图预算,然后依据施工匿打八折,作为沥青混凝土路面工程承包价与业主方签订补充合同;打七折作为沥青混凝土目标成本。 措施二:对工程技术人员的成本管理责任作了如下要求:质量成本降低额,合理化建生的降低成本额。 措施三:对材料人员成本管理的以下环节提出了具体要求:①计量验收;②降低采购j③限额领料;④及时供货;⑤减少资金占用;⑥旧料回收利用。 措施四:要求测量人员按技术规程和设计文件要求,对路面宽度和高度实施精确测量。","options":"","answer":"","explanation":"对工程技术人员成本管理责任要求的补充: (1)根据现场实际情况,科学合理的布置施工现场平面,为文明施工减少浪费创造条件; (2)严格执行安全操作规程,减少一般事故,消灭重大人身伤亡事故和设备事故,将事故成本减少到最低。"},{"id":8598,"title":"&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某城市轨道交通工程项目,在施工过程中,项目经理部对施工阶段的质量控制措施摘录如下:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1)单位工程、分部工程和分项工程开工前,施工负责人向分包方全体人员进行书面技术交底。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2)项目经理对监理工程师提出的设计变更要求在执行前向执行人员进行书面交底。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3)项目开工前编制的测量控制方案经监理工程师批准后方可实施。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4)项目技术负责人对承包方自行采购的物资进行验证。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(5)对发包方提供的材料和设备,项目经理部没有必要进行检验和验收。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(6)项目技术负责人应对工序和施工情况做记录。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(7)对项目质量计划中规定的特殊过程,应设置见证点进行控制。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;问题","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"施工阶段的质量控制措施的妥当的判断: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1)不妥。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:单位工程、分部工程和分项工程开工前,项目技术负责人应对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2)不妥。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:在施工过程中,项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求,应在执行前向执行人员进行书面交底。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3)不妥。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:项目开工前编制的测量控制方案经项目技术负责人批准后方可实施。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4)不妥。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:监理工程师应对承包方自行采购的物资进行验证。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(5)不妥。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:对发包方提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,必须按规定进行检验和验收。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(6)不妥。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:工序施工的情况应由施工管理人员记录。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(7)不妥。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;正确做法:对项目质量计划中规定的特殊过程应设置工序质量控制点进行控制。 对施工机械设备的质量控制的规定: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1)应按设备进场计划进行施工设备的调配。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2)现场的施工机械应满足施工需要。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3)应对机械设备操作人员的资格进行确认,无证或资格不符合者,严禁上岗。"},{"id":8633,"title":"&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某市政工程,项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示 (时间单位:周),各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费见下表,其中H、L分别为道路的路基、路面工程。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费 分布工程名称 A B C D E F G H I J K L M N 可缩短的时间\/周 0 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 3 增加的赶工费\/(万元\/周) - 0.7 1.2 1.1 1.8 0.5 0.4 - 3.0 2.0 1.0 - 0.8 1.5 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;问题分布工程名称ABCDEFGHIJKLMN可缩短的时间\/周01112110211013增加的赶工费\/(万元\/周)-0.71.21.11.80.50.4-3.02.01.0-0.81.5","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"如下图所示,关键工作为A、C、G、J、M,应选择关键工作作为压缩对象;又因为压缩G、M增加的赶工费用最低、次低,并且均可压缩一周,压缩之后仍为关键工作,因此应分别将分部工程 G和M各压缩1周。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;工期优化的步骤: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1) 确定网络计划的计算工期和关键线路。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2) 按要求工期计算应缩短的时间。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3) 选择应缩短持续时间的关键工作(从需增加的费用最少的关键工作开始)。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4) 将所选定的关键工作的持续时间压缩至最短,并重新确定计算工期和关键线路。 H工作从8周延长到12周(8×600\/400),L工作从2周延长到3周(2×600\/400)。工作的延长没有超过总时差,对修改后的施工总进度计划的工期不会产生影响。 总监理工程师的做法是正确的,即为了保证工程质量,总监理工程师可以进行停工处理。总监理工程师在下列情况下可以签发工程暂停令: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(1) 建设单位要求暂停施工、现工程需要暂停施工; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(2) 为了保证工程质量而需要进行停工处理; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(3) 施工出现了安全隐患,总监理工程师认为有必要停工以消除隐患; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(4) 发生了必须暂时停止施工的紧急事件; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;(5) 承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理单位管理。 让施工单位赶工合理。因为此时只需压缩工作J的持续时间,即可压缩工期。而压缩工作J的费率为2万元\/周,小于项目投入使用后的净收益5.6万元\/周。"},{"id":15292,"title":"补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容。","stem":"某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m),另需拆除一座旧人行天桥,新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带,建筑物多,地下管网密集,交通量大。 新增线路部分地下水位位于-4.0m处(原地面高程为士0.0m),下水道基坑设计底高程为-5. 5m,立交桥上部结构为预应力箱梁,采用预制吊装施工。 项目部组织有关人员编写了施工组织设计(其中进度计划如图1),并绘制了一张总平面布置图,要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。<img src='\/files\/tkimgs\/20250108\/asTdPJt2025010823354343.png'> 施工中,发生了如下导致施工暂停的事件: 事件一:在新增路线管网基坑开挖施工中,原有地下管罔资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.0m处,但由于标识的高程和平面位置的偏差,导致供水管和光电缆被挖断,使开挖施工暂停14天。 事件二:在改造路面施工中,由于摊铺机设备故障,导致施工中断7天。 项目部针对施工中发生的情况,积极收集进度资料,并向上级公司提交了月度进度报告,报告中综合描述了进度执行情况。","options":"","answer":"","explanation":"还有:实际施工进度图:工程变更,价格调整。索赔及工程款收支情况;进度偏差的状况和导致偏差的原因分析:解决问题的措施;计划调整意见和建议。 本案例第2问主要考查总工期的计算及关键线路的确定。算工期应以各项工作的最早时间进行计算,可以根据公式计算法或图上计算法计算出各项工作的最早完成时间,终点节点的紧前工作最早完成时间最大值即为计算工期;也可以根据节点计算法计算出终点节点最早时间,得出计算工期。由此得出计算总工期为120天。施工进度计划图中最长的线路即为关键线路,或者根据各项工作的时间参数计算结果,由总时差最小的工作组成的线路即为关键线路本例中的关键路线:为①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀。 本案例第3问主要考查施工单位可以得到的工期索赔和费用索赔如何确定。根据施工索赔产生的原因,可以判定事件一是由于业主提供的资料与实际不符造成的工期延误,造成的工期延误应由业主负责,而事件二是由于设备故障造成的工期延误,造成的工期延误应由施工单位承担,所以,如果承包人提出工期索赔,只能荻得事件一导致的工期延误补偿即4天,事件二追成的工期延误不予补偿。 本案例第4问主要考查项目部向企业提供月度施工进度报告的内容。包括: (1)进度执行情况的综合描述。主要内容是:报告的起止期,当地气象及晴雨天數统计;施工计划的原定目标及实际完成情况;报告计划期内现场的主要大事记事(如停水、停电、事故处理情况); (2)实际施工进度图及简要说明; (3)施工图纸提供进度; (4)材料物资、构配件供应进度: (5)劳务记录及预测; (6)日历计划; (7)工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况; (8)进度偏差的状况和导致偏差的原因分析; (9)解决问题的措施; (10)计划调整意见。"},{"id":14821,"title":"B公司对事故应该怎么负责?","stem":"某城市道路改造工程,随路施工的综合管线有0.4 MPa的DN500中压燃气、DN1000给水管并排铺设在道路下,燃气管道与给水管材均为钢管,实施双管合槽施工。热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方A公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给B公司,并签了分包合同。 (1)B公司发现土层松散,有不稳定迹象,但认为根据已有经验和这个土层的段落较短,出于省事省钱的动机,不仅没有进行超前注浆加固等加固措施,反而加大了开挖的循环进度,试图“速战速决,冲过去”,丝毫未理睬承包方A公司派驻B方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道塌方事故,造成了3人死亡。 (2)事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现,B公司根本不具备安全施工条件。","options":"","answer":"","explanation":"B公司不具备安全资质,又不听A公司人员的劝阻,坚持违规操作,造成事故,完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任。"},{"id":14998,"title":"根据基坑周边环境,补充监测项目。","stem":"某城市市区主要路段的地下两层结构工程,地下水位在坑底以下2.0m。基坑平面尺寸为145m×20m,基坑挖深为12m,围堰结构为600mm,厚地下连续墙,采用四道直径609mm钢管支撑,竖向间距分别为3.5m、3.5m和3m。基坑周边环境为:西侧距地下连续墙2.0m处为一条4车道市政道路;距地下连续墙南侧5.0m处有一座五层民房;周边有三条市政管线,离开地下连续墙外沿距离小于12m。 项目经理部采用2.0m高安全网作为施工围挡,要求专职安全员在基坑施工期间作为安全生产的第一负责人进行安全管理,对施工安全全面负责。安全员要求对电工及架子工进行安全技能培训,考试合格持证方可上岗。 基坑施工方案有如下要求: (1)基坑监测项目主要为围护结构变形及支撑轴力; (2)由于第四道支撑距坑底仅2.0m,造成挖机挖土困难,把第三道支撑下移1.0m,取消第四道支撑。","options":"","answer":"","explanation":"根据基坑周边环境,补充的监测项目:周围建筑物,地下管线变形;地下水位;桩、墙内力;锚杆拉力;立柱变形;土体分层竖向位移;支护结构界面上侧向压力。"},{"id":22759,"title":"从第二个月起,至第四个月每月的工程量价款是多少?工程师应签发的工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?","stem":"某工程项目业主与承包商签订了设备安装工程施工合同,其中合同中含两个子项工程,估算工程量甲项为2000立方米,乙项为3000立方米,子项工程实际工程量见表1。经协商合同单价甲项为160元\/立方米,乙项为120元\/立方米。承包合同规定如下: (1)开工前业主应向承包商支付合同价20%的预付款。 (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留质保金。 (3)当子项工程实际累计工程量超过估算工程量的10%时,可进行调价,调价系数为0.9。 (4)根据市场情况规定价格调整系数,平均按1.2计算。 (5)工程师签发月度付款最低金额为20万元。 (6)预付款在最后两个月扣除,每月扣50%。 ","options":"","answer":"","explanation":"第一个月: 工程价款:500×160+600×120=202000(元)=15.2(万元); 应签证的工程款为:15.2×1.2×(1-5%)=17.328(万元)。 因合同规定工程师签发月度付款最低金额为20万元,故本月工程师不予签发付款凭证。 第二个月: 工程价款:600×160+900×120=20.4(万元) 应签证的工程款:20.4×1.2×(1-5%)=23.256(万元) 本月工程师实际签发的付款凭证金额:17.328+23.256=40.58(万元) 第三个月: 工程价款:700×160+800×120=20.8(万元) 应签证的工程款:20.8×1.2×(1-5%)=23.712(万元) 应扣预付款:13.6×50%=6.8(万元) 应付款:23.712-6.8=16.912(万元) 因合同规定工程师签发月度付款最低金额为20万元,故本月工程师不予签发付款凭证。 第四个月: 甲项工程累计完成工程量为2300立方米,超过估算工程量10%的工程量为2300-2000×(1+10%)=100,这部分工程量单价应调整为:160×0.9=144(元\/立方米) 甲项工程工程量价款为:(500-100)×160+100×144=7.84(万元) 乙项工程累计完成工程量为2800立方米,比原估算工程量少200立方米,其单价不用进行调整。 乙项工程工程量价款为:500×120=6(万元) 本月完成甲、乙两项工程量价款合计为:7.84+6=13.84(万元) 应签证的工程款为:13.84×1.2×(1-5%)=15.778(万元) 应扣预付款:13.6×50%=6.8(万元) . 本月工程师实际签发的付款凭证金额为:16.912+15.778-6.8=25.89(万元)"},{"id":1465,"title":"项目部在施工进度总结时的资料依据是否全面?如不全面,请予以补充。","stem":"某公司承建城市主干道改造工程,其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混 凝土面层,工期要求当年5月份完成拆迁,11月底完成施工。 由于城市道路施工干扰因素多,有较大的技术难度,项目部提前进行了施工技术准备 工作。 水泥稳定碎石基层施工时,项目部在城市外设置了拌和站;为避开交通高峰时段,夜间 运输,白天施工。检查发现水泥稳定碎石基层表面出现松散、强度值偏低的质量问题。 项目部依据冬期施工方案,选择在全天最高温度时段进行沥青混凝土摊铺碾压施工。经 现场试测,试验段的沥青混凝土面层的压实度、厚度、平整度均符合设计要求,自检的检验 结论为合格。 为确保按期完工,项目部编制了详细的施工进度计划,实施中进行动态调整;完工后依 据进度计划、调整资料对施工进行总结。","options":"","answer":"","explanation":"项目部在施工进度总结时的资料依据不全面。施工进度总结的依据资料还应包括：施工进度计划执行的实际记录和施工进度计划检查结果。"},{"id":12229,"title":"某城市环路立交桥工程,长1.5km,其中跨越主干道部分采用钢-混凝土组合梁结构,跨径47.6m。鉴于吊装的单节钢梁质量大,又在城市主干道上施工,承建该工程的施工项目部为此制订了专项施工方案,拟采取以下措施：\r\n(1)为保证起重机的安装作业,占用一侧慢行车道,选择在夜深车稀时段自行封路后进行钢梁吊装作业。\r\n(2)请具有相关资质的研究部门对钢梁结构在安装施工过程中不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。\r\n(3)将安全风险较大的临时支架的搭设通过招标程序分包给专业公司,签订分包合同,并按有关规定收取安全风险保证金。\r\n问题\r\n1.结合本工程说明专项施工方案与施工组织设计的关系,施工组织设计包括哪些主要内容？\r\n2.项目部拟采取的措施(1)不符合哪些规定？\r\n3.项目部拟采取的措施(2)中验算内容和项目齐全吗？如不齐全,请补充。\r\n4.从项目安全控制的总包和分包责任分工角度来看,项目部拟采取的措施(3)是否全面？若不全面,还应做哪些补充？","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"1.专项施工方案与施工组织设计的关系：专项施工方案是施工组织设计的核心内容,施工组织设计主要包括：施工方法(工艺)的确定、施工机具(设备)的选择、施工顺序(流程)的确定。 \r\n2.项目部拟采取的措施(1)不符合《城市道路管理条例》的规定。因特殊情况需要临时占用城市道路,须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准,方可按照规定占用。 \r\n3.项目部拟采取的措施(2)中验算内容和项目不全,还应对临时支架、支承、起重机等临时结构进行强度、刚度及稳定性验算。 \r\n4.从项目安全控制的总包和分包责任分工角度来看,项目部拟采取的措施(3)不全面,还应对分包方提出安全要求,并认真监督、检查,承包方负责项目安全控制,分包方服从承包方的管理,分包方对本施工现场的安全工作负责。"},{"id":8727,"title":"&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道 200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m),另需拆除一座旧人行天桥,新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带,建筑物多,地下管网密集,交通量大。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;新增线路部分地下水位位于一4.0m处(原地面高程为±0.000m),下水道基坑设计底高程为-5.5m,立交桥上部结构为预应力箱梁?采用预制吊装施工。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;项目部组织有关人员编写了施工组织设计(其中进度计划见下图),并绘制了一张总平面布置图,要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;施工中,发生了如下导致施工暂停的事件:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;事件1:在新增路线管网基坑开挖施工中,原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.0m处,但由于标识的高程和平面位置的偏差,导致供水管和光电缆被挖断,使开挖施工暂停14天。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;事件2:在改造路面施工中,由于摊铺机设备故障,导致施工中断?天。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;项目部针对施工中发生的情况,积极收集进度资料,并向上级公司提交了月度进度报告,报告中综合描述了进度执行情况。&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;问题:","stem":"","options":"","answer":"","explanation":"本施工项目中危险性较大的工程:基坑支护及降水工程;起重吊装工程;拆除工程;预应力张拉施工。 错误之处:总平面布置图保持不变。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;由于本项目位于城市繁华地带,并有新旧工程交替,且需维持社会交通,因此施工平面布置图应是动态的。 工程总工期为120d。 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 关键线路:①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀。 事件1将使工期拖延4d。事件2将使工期再延长2d。如果承包人提出工期索赔,只能获得由于事件l导致的工期拖延补偿,即延期4d。因为原有地下管网资料应由业主提供,并应保证资料的准确性,所以承包人应获得工期索赔,而设备故障是承包人自身原因,所以不会获得延期批准。 项目部向企业提供月度施工进度报告的内容还应该包括:实际施工进度图;工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况;进度偏差的状况和导致偏差的原因分析;解决问题的措施;计划调整意见和建议。"},{"id":1504,"title":"事件三中合同终止的原因是什么?除此之外,还有什么情况可以使合同的权利义务终止?","stem":"某施工单位承揽了一项排水厂站的总承包工程,在施工过程中发生了如下事件。 事件一:施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。急 需材料时,施工单位要求材料供应商马上将所需材料运抵施工现场,遭到材料供应商的拒 绝。两天后才将材料运到施工现场。 事件二:某设备供应商由于进行设备调试,超过合同约定的期限交付施工单位订购的设 备,恰好此时该设备的价格下降,施工单位按下降后的价格支付给设备供应商,设备供应商 要以原价执行,双方产生争执。 事件三:施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到,施工单位将 租赁的机械交还租赁公司并交付租赁费,此时,双方签订的合同终止。 事件四:该施工单位与某分包单位所签订的合同中,明确规定要降低分包工程的质量, 从而减少分包单位的合同价款,为施工单位创造更高的利润。","options":"","answer":"","explanation":"合同终止的原因是债务已经按照约定履行。 ．可以使合同终止的其他情形是：合同解除；债务相互抵消；债权人依法将标的物提存；债权人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或者当事人约定终止的其他情形。"},{"id":1480,"title":"常用预防扩孔事故产生的措施有哪些?","stem":"某城市桥梁工程,在施工前期,施工单位确定了施工顺序后编制了施工进度计划和设计 了施工平面图。 在钻孔灌注桩的施工过程中,采用反循环回转钻孔原理。某天的施工过程中发生了扩孔 事故,施工单位及时采取补救措施,未造成更大的损失。 在施工期间形成和编制的施工技术文件按规定要求进行保管和归档。","options":"","answer":"","explanation":"常用预防扩孔事故产生的措施有控制进尺速度、选用适用护壁泥浆、保证孔内必要水头、避免触及和冲刷孔壁等。"},{"id":15106,"title":"项目经理在本工程施工时犯了哪些重大失误?","stem":"某市政工程基础采用明挖基坑施工,基坑挖深为5. 5m,地下水在地面以下1.5m,坑底黏土下存在承压水层。坑壁采用网喷混凝土加固。基坑附近有高层建筑物及大量地下管线。设计要求每层开挖1.5m,即进行挂网喷射混凝土加固。某公司承包了该工程,由于在市区,现场场地狭小,项目经理决定把钢材堆放在基坑坑顶附近;为便于出土,把开挖的弃土先堆放在基坑北侧坑顶,然后再装入自卸汽车运出。由于工期紧张,施工单位把每层开挖深度增大为3.0m,以加快基坑挖土加固施工的进度。 在开挖第二层土时,基坑变形量显著增大,变形发展速率越来越快。随着开挖深度的增加,坑顶地表出现许多平行基坑裂缝。但施工单位对此没有在意,继续按原方案开挖。当基坑施工至5m深时,基坑出现了明显的坍塌征兆。项目经理决定对基坑进行加固处理,组织人员在坑内抢险,但已经为时过晚,基坑坍塌造成了多人死亡的重大事故,并造成了巨大的经济损失。 事故发生后,施工单位及时采取措施,保护现场,抢救人员和财产,并及时上报有关部门,按“四不放过”原则进行了处理。","options":"","answer":"","explanation":"(1)本工程在基坑出现坍塌预兆后没有引起注意是施工单位的一大失误。 (2)本工程已经出现坍塌凶兆时,项目经理还组织人进入基境抢险,造成人员伤亡是一个重大错误。"},{"id":15026,"title":"施工组织设计经项目经理批准后就施工,是否可行?应如何履行手续才是有效的?","stem":"某市政道路排水工程长2.24km,道路宽度30m。其中,路面宽18m,两侧人行道各宽6m;雨、污水管道位于道路中线两边各7m。路面为厚220mm的C30水泥混凝土;基层为厚200mm石灰粉煤灰碎石;底基层为厚300mm、剂量为10%的石灰土。工程从当年3月5日开始,工期共计300天。施工单位中标价为2534. 12万元(包括措施项目费)。 招标时,设计文件明确表明:地面以下2. 4~4. 1m会出现地下水,雨、污水管道埋深在4~5m。 施工组织设计中,明确石灰土雨期施工措施: (1)石灰土集中拌合,拌合料遇雨加盖苫布; (2)按日进度进行摊铺,进入现场的石灰土,随到随摊铺; (3)未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,决定处理方案。 对水泥混凝土面层冬期施工措施为: (1)连续五天平均气温低于-5摄氏度或最低气温低于—15摄氏度时,应停止施工; (2)使用的水泥掺入10%的粉煤灰;<p)(3)对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、防冻剂;<p)(4)养护期内应加强保温、保湿覆盖。 施工组织设计经项目经理签字后,开始施工。当开挖沟槽后,出现地下水。项目部采用单排井点降水后,管道施工才得以继续进行。项目经理将降水费用上报,要求建设单位给予赔偿。","options":"","answer":"","explanation":"不可行。施工组织设计应报上一级企业的技术负责人审批,加盖公章后才有效,并填写施工组织设计审批表。"}]

建造师案例题

1 / 0

1 、题干

题目 : 标题

00:00:00