字体大小
A-
默认
A+
00:00:00
[{"id":2097,"title":"某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付( )万元。","stem":"","options":"10^*@*^25^*@*^20^*@*^35","answer":"B","explanation":"本题考核的是供货方的违约责任。如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。所以，本题正确选项为B。"},{"id":1125,"title":"在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。","stem":"","options":"中标人不承担合同责任^*@*^招标人应退还其投标保证金^*@*^招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人^*@*^招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额","answer":"D","explanation":"本题考核的是投标保证金的内容。中标人拒绝与招标人订立书面合同应承担相应的责任，不退还投标保证金。"},{"id":758,"title":"下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( )。","stem":"","options":"监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议^*@*^建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议^*@*^仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书^*@*^法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书^*@*^合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议","answer":"C,D","explanation":"本题考核的是合同争议解决方式的法律效力。合同争议也称合同纠纷，是指合同当事人对合同规定的权利和义务产生了不同的理解。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。当然，这里所说的和解和调解是狭义的，不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解。这两种情况下的和解和调解属于法定程序，其解决方法仍有强制执行的法律效力。"},{"id":1932,"title":"FIDIC《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。","stem":"","options":"业主^*@*^工程师^*@*^承包商代表^*@*^工程师代表^*@*^经承包商代表确认工程师","answer":"C,E","explanation":"在FIDIC《施工合同条件》中，分包商执行的指令主要来自经承包商代表确认的工程师、承包商及其代表人员。"},{"id":1525,"title":"按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( )。","stem":"","options":"工程本身的损害^*@*^由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害^*@*^由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害^*@*^承包方人员伤亡^*@*^承包人停工损失","answer":"A,B,C","explanation":"本题考核的是不可抗力事件的合同责任。其中应由发包人承担责任的有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害；(2)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用；(3)工程所需清理、修复费用。"},{"id":619,"title":"委托监理合同法律关系的客体是( )。","stem":"","options":"监理工程^*@*^监理服务^*@*^监理规划^*@*^监理投标方案","answer":"B","explanation":"本题考核的是合同法律关系的客体。是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。"},{"id":1278,"title":"按照监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为( )。","stem":"","options":"发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止^*@*^发出终止合同通知，如果14 d内未得到答复，合同终止^*@*^发出终止合同通知，如果14 d内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35 d内没有答复，合同终止^*@*^发出终止合同通知，如果14 d内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后42 d内没有答复，合同终止","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同的终止。当监理人暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14 d内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第二份通知发出后42 d内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。"},{"id":1204,"title":"在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。","stem":"","options":"选定施工合同的承包人^*@*^批准施工合同承包人选定的分包人^*@*^确定工程规模^*@*^主持工程建设有关协作单位的组织协调^*@*^审核承包人的索赔","answer":"B,D,E","explanation":"监理人执行监理业务可以行使的权力主要有：监理人对设计和施工等总包单位所选定的分包单位，拥有批准权或否决权；工程建设有关协作单位组织协调的主持权；在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；审核承包人索赔的权利。"},{"id":1521,"title":"则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。","stem":"某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。","options":"费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延^*@*^费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延^*@*^费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延^*@*^费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延","answer":"A","explanation":"本题考核的是承包人采购的材料使用后发现不符合标准时损失的承担。承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。"},{"id":2090,"title":"在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在( )。","stem":"","options":"是否由承包商选定^*@*^是否与承包商订立合同^*@*^是否可能由业主直接付款^*@*^承包商是否收取管理费^*@*^是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作","answer":"A,C,E","explanation":"本题考核的是指定分包商与一般分包商的区别。指定分包商与一般分包商的区别主要有：(1)选择分包单位的权力不同；(2)分包合同的工作内容不同；(3)工程款的支付开支项目不同；(4)业主对分包商利益的保护不同；(5)承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。"},{"id":1847,"title":"某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"给承包人顺延工期并追加合同价款^*@*^给承包人顺延工期，但不追加合同价款^*@*^给承包人追加合同价款，但不顺延工期^*@*^工期延误和费用损失均由承包人承担","answer":"A","explanation":"本题考核的是重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。"},{"id":1185,"title":"根据《招标投标法》的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有( )。","stem":"","options":"大型基础设施建设项目^*@*^涉及国家安全的保密工程项目^*@*^国家融资的工程项目^*@*^世界银行贷款项目^*@*^采用特定专有技术施工的项目","answer":"A,C,D","explanation":"本题考核的是必须招标的范围。《招标投标法》要求，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)国家投资、融资的项目；(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。B、E属于可以不进行招标，采用直接委托的方式发包的建设任务。"},{"id":2160,"title":"工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。","stem":"","options":"当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定^*@*^认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料^*@*^批准承包人缩短合同工期^*@*^将批准的索赔额纳入月进度款中","answer":"C","explanation":"工程师在处理索赔时的职责范围包括：(1)在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录。(2)对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。可指令承包人作出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见。(3)在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定。(4)对合理的索赔要求，工程师有权将它纳人工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。但无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权利，但他不可以扣减合同工期。"},{"id":706,"title":"下列关于合同公证的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"合同公证只能确认合同的真实性^*@*^合同公证由工商行政管理机关作出^*@*^合同公证的效力只能限于国内^*@*^经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同公证。合同公证的目的是证明合同的合法性与真实性。合同公证是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同。公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。"},{"id":2194,"title":"工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括( )。","stem":"","options":"业主延误移交施工现场^*@*^不可抗力造成的损失^*@*^业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失^*@*^施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿^*@*^施工中遇到异常恶劣气候条件的影响","answer":"A,C","explanation":"本题考核的是承包人可索赔费用的内容。本题中，B、D选项可补偿的内容只包括工期和费用。E选项只能获得工期的补偿。故B、D、E三项应予排除。"},{"id":1429,"title":"某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。","stem":"","options":"发包人赔偿，延误的工期顺延^*@*^发包人赔偿，延误的工期不予顺延^*@*^自己承担，延误的工期顺延^*@*^自己承担，延误的工期不予顺延","answer":"A","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。本题是因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。"},{"id":757,"title":"甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任^*@*^无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任^*@*^甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提^*@*^甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提","answer":"C","explanation":"本题考核的是缔约过失责任。缔约过失责任是指在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损害。"},{"id":2017,"title":"某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。","stem":"","options":"10月10日^*@*^10月13日^*@*^10月20日^*@*^10月30日","answer":"A","explanation":"本题考核的是特殊情况下的证书颁发程序。其中业主提前占用工程的，工程应及时颁发工程接收证书，并确认业主占用日为竣工日。"},{"id":837,"title":"下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。","stem":"","options":"无处分权人处分他人财产^*@*^以胁迫手段订立^*@*^因重大误解订立^*@*^限制民事行为能力人订立^*@*^表见代理人订立","answer":"A,D,E","explanation":"属于效力待定合同主要情形有：(1)限制民事行为能力人订立的合同；(2)无代理权人订立的合同；(3)表见代理人订立的合同；(4)法定代表人、负责人越权订立的合同；(5)无处分权人处分他人财产订立的合同。"},{"id":2193,"title":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生的28 d内，承包人应向工程师递交( )。","stem":"","options":"索赔事件发生的原因和证据资料^*@*^索赔的依据^*@*^索赔意向通知^*@*^索赔报告","answer":"C","explanation":"本题考核的是承包人提出索赔要求的程序。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28 d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。"},{"id":651,"title":"施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( )。","stem":"","options":"职务代理^*@*^指定代理^*@*^法定代理^*@*^委托代理","answer":"D","explanation":"本题考核的是代理关系中的委托代理。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。"},{"id":1126,"title":"设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。","stem":"","options":"投标单位的企业规模大小^*@*^投标方案的投入、产出比的高低^*@*^完成初步设计时间的早晚^*@*^投标单位的质量管理体系是否科学","answer":"A","explanation":"本题考核的是设计招标评审的内容。设计招标评审的内容包括：设计方案的优劣；投入产出经济效益比较；设计进度快慢；设计资历和社会信誉；报价的合理性。"},{"id":1080,"title":"施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元，后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为( )万元。","stem":"","options":"2^*@*^5^*@*^7^*@*^12","answer":"C","explanation":"本题考核的是承担违约责任的最大款额。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。当事人也可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回。收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。因此施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为7万元。"},{"id":722,"title":"某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"由设计单位直接向承包人承担违约责任^*@*^由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任^*@*^发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任^*@*^发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人","answer":"C","explanation":"本题考核的是合同履行中承担违约责任的原则。承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。为了严格合同责任，就签订的合同而言归于当事人应承担的违约责任范围。承担违约责任后，与第三人之间的纠纷再按照法律或当事人与第三人之间的约定解决。"},{"id":572,"title":"合同公证与鉴证的相同点是( )。","stem":"","options":"目的、法律效力、原则^*@*^范围、性质、目的^*@*^目的、原则、内容^*@*^法律效力、目的、性质","answer":"C","explanation":"合同公证与鉴证的相同点是：除另有规定外，都实行自愿申请原则；合同鉴证与公证的内容和范围相同；合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。"},{"id":1846,"title":"某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是( )。","stem":"","options":"工期和经济损失由承包人承担^*@*^给予经济损失补偿，不顺延合同工期^*@*^顺延合同工期，不补偿经济损失^*@*^补偿经济损失并顺延合同工期","answer":"A","explanation":"本题考核的是重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。"},{"id":1795,"title":"在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。","stem":"","options":"甲、乙都应向发包人索赔^*@*^甲、乙分别承担对方的损失^*@*^甲、乙分别承担各自的损失^*@*^甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担","answer":"A","explanation":"本题考核的是协调管理。如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调，停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。"},{"id":1917,"title":"下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有( )。","stem":"","options":"地震^*@*^洪水^*@*^社会动乱^*@*^发包人责任造成的火灾^*@*^承包人责任造成的爆炸","answer":"A,B,C","explanation":"本题考核的是不可抗力的范围。不可抗力，是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。建设工程施工中的不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。"},{"id":1936,"title":"FIDIC《施工合同条件》中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。","stem":"","options":"合同签字日^*@*^下达开工令^*@*^基准日^*@*^风险事件发生日","answer":"C","explanation":"FIDIC《施工合同条件》规定，合同履行过程中可能发生的某些风险是有经验的承包商在准备投标时无法合理预见的，就业主利益而言，不应要求承包商在其报价中计人这些不可合理预见风险的损害补偿费，以取得有竞争性的合理报价。通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。"},{"id":2167,"title":"按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。","stem":"","options":"颁发工程接收证书日^*@*^颁发履约证书日^*@*^结清单生效日^*@*^签发最终支付证书日","answer":"C","explanation":"本题考核的是合同有效期。合同有效期自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。"},{"id":754,"title":"某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格做出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨( )元。","stem":"","options":"4300^*@*^4250^*@*^4200^*@*^4150","answer":"D","explanation":"本题考核的是合同履行的原则。如果价款或报酬不明，应按订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，肯定是工程所在地。因此，约定不明确时，应当执行工程所在地的市场价格。"},{"id":1840,"title":"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作中，应由发包人完成的工作有( )。","stem":"","options":"从施工现场外部接通施工用电线路^*@*^施工现场的安全保卫^*@*^已完工程的保护^*@*^办理爆破作业行政许可手续^*@*^施工现场邻近建筑物的保护","answer":"A,D","explanation":"本题考核的是发包人的义务。施工现场的安全保卫；已完工程的保护；施工现场邻近建筑物的保护都属于承包人应完成的工作。"},{"id":584,"title":"按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。","stem":"","options":"抵押人依法有权处分的国有土地使用权^*@*^抵押人使用的宅基地^*@*^抵押人拥有的股票^*@*^学校设施","answer":"A","explanation":"本题考核的是抵押物的内容。抵押人有权处分的国有土地使用权可作为抵押物；抵押人不得以宅基地等集体所有的土地使用权、学校等以公益为目的的事业单位及其所拥有的股票作为抵押物。"},{"id":1425,"title":"检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则()。","stem":"施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。","options":"发包人承担全部费用，工期相应顺延^*@*^发包人承担全部费用，工期不予顺延^*@*^承包人承担全部费用，工期不予顺延^*@*^承包人承担全部费用，工期相应顺延","answer":"A","explanation":"《建设工程施工合同（示范文本）》规定，无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。"},{"id":1149,"title":"施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于投标文件的情况是( )。","stem":"","options":"联合体投标没有提交联合体协议书^*@*^投标工期长于招标文件中要求的工期^*@*^投标保函金额少于招标文件的要求^*@*^未详细说明使用专利施工的技术细节","answer":"D","explanation":"本题考核的是投标文件的有效性。A选项属于存在重大偏差的投标文件，应在初评阶段淘汰，B选项和C选项没有响应招标文件的实质性要求，属于废标。"},{"id":1934,"title":"依据FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。","stem":"","options":"不可预见的外界条件^*@*^流行传染病导致工程停工^*@*^延误移交施工现场^*@*^业主提前占用部分工程^*@*^不可抗力造成的损害","answer":"A,C,E","explanation":"<p>\r\n\tFIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括：(1)工程延误索赔；(2)工程变更索赔；(3)合同被迫终止的索赔；(4)工程加速索赔；(5)意外风险和不可预见因素索赔。\r\n<\/p>\r\n<p>\r\n\t这里再解释一下不可抗力，它是指合同签订后，不是由于当事人一方的过失或故意，发生了当事人在订立合同时不能预见，对其发生和后果不能避免并且不能克服的事件，以致不能履行合同或不能如期履行合同。遭受不可抗力事件的一方，可以据此免除履行合同的责任或推迟履行合同。\r\n<\/p>"},{"id":586,"title":"某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。","stem":"","options":"监理单位^*@*^分公司^*@*^建设单位^*@*^施工企业","answer":"D","explanation":"本题考核的是被代理人对代理行为承担的民事责任。代理是代理人(分公司)以被代理人(施工企业)的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应直接归属被代理人(施工企业)享受和承担。"}]
不定项
1
/
0
题干
0
1
、
标题
A
内容
【
正确答案
】
正确答案
【
答案解析
】
答案解析
上一题
免费刷题
解析
下一题
